建设工程中监督管理要求（优选10篇）

建设工程中监督管理要求

一、国务院负责安全生产监督管理的部门依照《中华人民共和国安全生产法》的规定，对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理。

县级以上地方人民政府负责安全生产监督管理的部门依照《中华人民共和国安全生产法》的规定，对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理。

二、 国务院建设行政主管部门对全国的建设工程安全生产实施监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责有关专业建设工程安全生产的监督管理。

县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程安全生产的监督管理。

三、 建设行政主管部门和其他有关部门应当将有关资料的主要内容抄送同级负责安全生产监督管理的部门。

四、 建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发施工许可证。

建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，不得收取费用。

五、 县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施:

(一)要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料;

(二)进入被检查单位施工现场进行检查;

(三)纠正施工中违反安全生产要求的行为;

(四)对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除;重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。

六、 建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。

七、 国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。具体目录由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并公布。

八、 县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当及时受理对建设工程生产安全事故及安全事故隐患的检举、控告和投诉。

建设工程中监督管理要求：定置化管理在火电建设工程中的应用

1．定置化管理的概念

定置化管理起源于日本，由日本青木龟男先生始创；后来、又由日本企业管理专家清水千里先生在应用的基础上，把定置化管理总结和提炼成为一种科学的管理方法，并于1982年出版《定置化管理入门》一书。以后，这一科学方法在日本许多公司得到推广应用，取得了明显的效果。

定置化管理是单位在工作现场活动中研究人、物、场所三者关系，科学地将物品放在场所（空间）的特定位置的一门管理科学。是根据安全、品质、效率、效益和物品本身的特殊要求，而科学地规定物品置放在特定位置。定置化管理的目的是使施工现场整体布局合理，资源利用合理，提高工作效率，力争安全、质量、进度、效益达到共赢。

定置化管理在20世纪80年代传入我国，主要运用在工业企业内部现场管理。火电建设工程具有施工范围大、施工使用各类机械设备频繁、施工区域包含的危险源繁多、作业环境危险性较大、作业人员数量多、工期长等特点。目前，国内一些大型火电建设工程公司均在大力施行定置化管理；广东火电工程总公司在国华台山电厂工地借鉴其它行业、其它火电公司经验，积极探索，大胆尝试，持续改进，形成了一套行之有效的定置化管理方案。

2．定置化管理的实施方法

定置化管理要求对工程现场进行整体规划，考虑各个区域的施工要求，进行单元划分；然后，逐级细化，绘制定置化图。其中，需要对现场、作业、工艺、动作、环境等因素进行分析，确立各自的最佳位置、最佳线路、最佳操作动作以及警示说明等。

2．1．现场诊断

对现场的现状进行分析，找出存在问题及原因，设计方案，使其达到预定管理目标。工作现场有哪些工具、物品需定置管理；采用什么方式、方法。如：烟风道组合施工，有吊装作业、焊接作业、高空作业等；首先要预定好材料存放点，工具存放点等区域。

2．2．作业研究

分析操作者与机器的位置，需定置什么工具、物品。操作者动作分析，设置合理定置管理。通过作业者和班组作业的分析，人和机械的配置分析，研究作业者的工作效率，去掉作业中不合理状态，清除人和物结合的不紧密状态，消除生产、工作现场无秩序状态，从而建立起高效率，合理文明生产秩序。如：脚手架搭设，临时材料要存放在哪个位置，作业人员要在何处传递材料最安全、最快速等。

2．3．工艺分析

以工艺分析为原则，按物品的加工处理过程，分成加工、搬运、检查、停滞、储存等五个环节。同时分析工序的加工条件、经过时间、移动距离，从而确定合理的工艺路线、运输路线，使改进后的现场环境达到人、物、场所一体化。

2．4．动作分析

研究作业者动作，分析人与物的结合状态，发现合理的人、物结合状态，使作业标准化，使物品定置规范化，使人、物、场所结合高效化。

2．5．环境因素分析

凡环境因素有不符合国家环境标准要求的情况都必须改善，达到国家标准。如现场粉尘浓度，噪音大小等，都是需要考虑的因素。

3．定置化管理的实施过程

广东火电台山分公司在实施定置化管理过程中，从宏观到微观，从微观到细节，逐步把定置化管理推广到分公司的所有环节。

3．1．定置化区域划分

编制定置化图前必须对施工区域先进行单元划分。根据工作内容、工作地点、作业工种等把全场共划分为11区域（包括生活区）。主要有汽机房施工区域、循环水系统施工区域、锅炉房施工区域、组合场施工区域、电除尘施工区域、集控楼施工区域、烟风煤管道制造加工区域、班房平面施工区域、机械停放区域、设备运输堆放区域、生活设施（包括办公区、员工食堂、员工宿舍）区域。在每个区域又有小的划分，如汽机房施工区域还划分为零米层、6.4米层、13.7米层和26米除氧器层等，对每一个区域进行定置化设计、管理。

由于火电建设现场区域面积较大，为了及时准确的了解各施工现场的分布情况，要在交通要道处设置定置化区域指示牌（如图一），采用三维设计，分区域采用不同颜色标识，使读者能及时准确的收集到所需要的信息。

3．2．定置化图的编制

定置化图包含的内容应该有安全通道、作业区域、工具箱、电源箱、吊车行驶线路、力能管线路、吊装通道和设备研磨组合区域等的布置。布置的要求是按照工序、风险等级等来统筹规划，重物吊装线路不能从施工人员作业区域头上通过（所以要放在紧挨运输通道边位置），经常移动的物品放在靠道路的一边，大件物品（作业周期长）放在离路边较远的位置。同时各种材料存放用安全围栏隔离，材料用铭牌标识。例如：组合场定置化图（见图二）。

编制定置化图时还尽可能根据区域、功能模块等的不同，用不同颜色来表示。如：安全通道用绿色、区域围栏用蓝色、龙门吊轨道用黑色、区域内隔栏用红色等，清楚区分各个功能模块，便于辨认。定置化图通过批准投入使用时各班组施工人员必须严格按照图纸所标识的存放位置执行。

为了保证定置化图的科学有效性，定置化图设计还必须坚持有以下原则：

3．2．1．整体性与相关性；

要按照工艺要求的内在规律，从整体和全局观念来协调各定置内容之间的关系，使定置功能达到最优化程度。

3．2．2．适应性和灵活性；

作业环境是不断变化的，要研究定置的适应环境变化能力。

3．2．3．最大的操作方便和最小的不愉快。

以减轻操作者的疲劳程序、保证其旺盛的精力愉快的工作情绪，大大提高生产效率。

3．3．安全文明施工责任牌编制

为了真正落实定置化管理责任制，使定置化管理有效执行，每个定置化区域还需设置安全文明施工责任牌。广东火电台山电厂工地#4、#5机组全面实行定置化管理，在各个施工区域设置区域定置化安全文明施工责任区牌。

定置化安全文明施工责任区牌上面除了注明施工区域责任部门，另外还需注明区域施工项目负责人、区域施工负责人、区域安全专责、区域消防专责四个责任人，并标明了各责任人的联系方式和主要职责。

3．4．危险源控制牌编制

为了有效执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，定置化管理还设置区域危险源控制牌，切实掌握区域存在的危险源，对危险源将采取何种控制措施等，这些都要让职工时时刻刻铭记在心，提高施工人员危险辨识能力和应对危险的能力。在施工现场设置危险源控制牌。危险源控制牌内包括主要危险源、风险等级、基本控制措施

定置化图、责任牌、危险源控制牌一般是同时同地放置，并且要摆放在施工人员容易看见的地方，一目了然，清晰可辨。如放在仓库的入口、材料存放点的入口位置、汽机房楼梯进出口等地方。为了整齐美观，三牌设计要等高度和宽度，长短可以根据内容多少作适当调整。

3．5．定置化管理在其他方面的运用

为了整齐规范，还可以对班房、办公室实行定置化管理。因为班房、办公室区域物料摆放位置相对稳定，各部门、班组责任明确，所以班房、办公室定置化管理比施工现场简单许多，可以不做安全文明施工责任牌和危险源辨识牌。只需要制作定置化图，定置化图内标明桌椅、电脑、文件等的摆放位置。另外还必须要编制定置化管理规定作为支持文件。

4．定置化管理的实施效果

广东火电工程总公司先后承建了国华台电＃1、＃4、＃5号三台600mw燃煤发电机组和#1脱硫的建设工程，并于2000年成立台山分公司负责组织施工。台山分公司从一开始，就借鉴广东火电以往工程建设的经验，挑战自我，积极探索，大胆创新，确立了定置化管理方案。5年来的实践证明，定置化管理在防止事故、确保质量和提高工作效率以及维护企业形象等方面均有较大推动作用。

从2000年#1机组开工到#1机组脱硫施工到#4、#5号机组安装，所有施工区域一直保持井然有序，清洁明亮。超过5年时间连续施工，实现了人身死亡事故、机械设备损坏事故、火灾事故、交通事故和环境污染事故的“零目标”，人身轻伤率低于1‰，这在电建行业同类机组的施工中是非常罕见的。

#1机组水压试验、风压试验、厂用受电、机组试运行等均实现一次成功；#1机组在国家达标投产检查评比中，安全文明施工获得最高分。#4、#5机组目前施工现场整体情况良好，在业主和监理组织得每月安全文明施工考核都在95分以上。

台山电厂工地先后接受了国家、省、市和业主神华集团等领导的视察，并获得好评。____年和____年，广东火电台山分公司连续二年获得国华台电“安全文明施工优秀单位”。#1机组获得国家达标投产机组称号，目前在申报国家“鲁班奖”，并已通过有关专家的初评。

5．定置化管理的经验

5．1．领导重视

台山分公司在定置化管理实施过程中，总公司和分公司领导都给予了大力支持。总公司领导曾多次到现场指导定置化管理实施，并组织召开定置化管理专题讨论会议，把台山分公司的先进经验向总公司范围内其他分子公司、工程处宣传；现在，总公司内各单位掀起了一股施行定置化管理的热潮。分公司领导为定置化管理拨出专款，并指定专人跟踪执行定置化管理；还把定置化管理实施情况纳入安全奖励发放考核标准，以促进定置化管理实行。

5．2．不断创新完善，持续改进

台山分公司成立之初就进入定置化管理摸索阶段，最初的定置化图也只是简单的几根线条，没有管理规定，没有责任制。通过长时间的研究，不断探索和总结经验，不断创新，实现了从初略线条到详细定置化图、安全文明施工责任牌、危险源控制牌和定置化管理规定。形成了一套完整的定置化管理制度。

5．3．员工培训以及施工人员培训

为了推动定置化管理的实施，加强各级员工对定置化管理的理解，提高执行力，台山分公司还组织了定置化管理专题培训，主要就定置化管理的目的、意义、定置化图设计要求、各员工的责任等内容进行了讲解。通过培训，施工人员提高了定置化管理的意识，增强了定置化管理执行的主动性，使定置化管理能够及时、有效执行。

建设工程中监督管理要求：建设工程施工现场管理要点告知书

各有关单位：

由单位施工，位于路号的工程，建筑面积㎡， 地下层，地上层，结构，已办理工程安全监督登记手续并准备开工，为确保工程项目施工现场的安全生产和文明施工，根据国家、自治区及南宁市建设工程有关法律法规、标准、规范和规定要求，我站现对该项目施工现场安全管理要点进行告知，各参建责任方必须严格执行。

□一、施工、监理单位必须建立完善的安全管理体系、落实安全检查职责及安全生产责任制

1、施工、监理单位项目部组成人员名单必须经法人公司的文件（签章）确认，名单上的管理人员必须与办理质量安全监督登记手续时提供的名单一致。施工、监理单位项目部组成人员的姓名、职务、相片、签字式样应以彩色打印形式在施工现场公布。

2、施工、监理单位必须按规定严格履行安全检查职责。施工、监理单位每个季度必须组织至少1次由企业主管安全领导带队的安全大检查，施工、监理单位的分公司、区域公司每个月必须组织至少1次由分公司、区域公司主管安全的领导带队的安全大检查，施工、监理项目部每个星期必须组织至少1次安全检查，项目安全员、监理员每天必须对施工现场进行巡查，监理项目部每个星期必须召开至少1次工地例会，专题研究安全质量问题。

3、施工、监理单位应建立各项安全生产责任制，并层层落实到个人（项目班组长亦须签订责任状）。

4、项目经理、技术负责人、专职安全管理人员等必须按规定足额配备，并保证人员到位，本项目应配备名专职安全管理人员。

5、项目监理部应至少应配备一名安全监理员。

6、施工、监理单位项目部管理人员必须按有关规定持证上岗并进行年度安全再教育培训，相关证件复印件存工地现场备查。

□二、施工单位必须针对本工程的实际进行危险源辩识和防范工作

1、制定安全隐患排查的工作方案及施工现场模板工程、塔吊安装拆卸、脚手架、基坑支护、施工用电、垂直运输设备等关键部位和关键环节的安全防护措施等。

2、施工单位必须参照有关规定认真作好工程项目危险源的辩识工作，编制《工程项目危险源辨识表》并报告给现场监理单位。施工、监理单位必须采取相应的措施对工程项目危险源进行监控。

3、根据国家建设部《危险性较大分部分项安全管理办法》（建质[____]87号）的规定，对危险性较大的分部分项工程如基坑支护工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、其中吊装及安装拆卸工程、脚手架工程、施工临时用电等应编制专项安全施工方案，专项安全施工方案应经有法人资格的施工单位技术负责人审查签字，经项目总监理工程师审批签字后实施。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程如深基坑工程、高大模板及作业平台等应组织专家对专项安全施工方案进行论证、审查，施工单位应当根据论证报告修改完善专项安全施工方案，并经有法人资格的施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字盖章后，方可组织实施。

4、危险性较大工程施工完毕，必须经施工单位（专项安全施工方案编制人员、审核人员、审批人员参与）自检合格报项目监理部验收合格后方可进入下一道工序施工。

5、根据施工单位填报的《应组织专家论证的危险性较大工程情况报告书》，本工程、、、

、、等危险性较大工程应编制专项安全施工方案并要组织专家论证、审查。施工过程中必须严格按照专项安全施工方案进行施工，施工、监理单位必须进行严密的监控。

□三、文明施工管理

1、施工现场文明施工应严格按照《南宁市建设工程安全生产文明施工标准图集》实施。必须确保出入工地的车辆不带泥、不撒落垃圾、不污染道路。

2、办公室、工人宿舍等临时设施的搭设必须使用砖砌或活动板房，禁止在在建工程主体内设置集体宿舍，施工作业区与生活区、办公区应合理分隔。

3、施工现场主干道应使用c20标号以上混凝土进行硬化、材料堆放场应使用c15标号以上混凝土进行硬化、排水设施要完善、材料应归类整齐堆放、垃圾应及时归堆及清运。

4、施工现场作业区、办公与生活区必须合理配备消防设施。

□四、扣件式钢管脚手架工程

1、脚手架工程实行分包形式承包的，应选择具有相应资质、安全生产许可证且信誉良好的单位。

2、进场的钢管、扣件应按规定批次进行检测，按照有关规定，本工程钢管、扣件应检测不少于组。

3、连墙件的设置应按照：h＜24m，间距三步三跨，可柔性拉结（要设对应的顶撑）或刚性拉结；24m≤h≤50m，间距三步三跨，刚性拉结；h＞50m，间距二步三跨，刚性拉结。

4、主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。

5、脚手架的安装必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。

6、架体的封闭：外侧必须挂设经过备案并检测合格的密目式安全网，底层、施工层必须满铺脚手板，其余各个楼层必须使用脚手板或水平网进行封闭，并要特别注意作业层内立杆与主体之间的封闭（空隙不能大于150mm）。

7、落地式钢管脚手架：基础应平整夯实，使用c10以上混凝土硬化（厚100mm，宽1500mm以上），并沿外架周边设置排水系统，立杆底部要设置底座（抗压承载力不小于40kn）和垫木（规格2000×100×50mm）。

8、悬挑式钢管脚手架：悬挑结构应与方案相对应，架体高度大于20m时组织专家对专项安全施工方案进行论证、审查；悬挑钢梁铆固点应采用i级圆钢并不少于两处，铆固点不得设置在悬挑构件上；每根立杆下应有预埋型钢落到实处，悬挑层应封闭严密等。

□五、工具式脚手架

工具式脚手架（附着式升降脚手架、高处作业吊篮等）必须符合建设部《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建[2000]230号）及《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（jgj202-____）的相关要求：

1、总承包单位必须将工具式脚手架专业工程发包给具有相应资质等级的专业队伍，并应签订专业承包合同，明确总包、分包或租赁等各方的安全生产责任。

2、工具式脚手架安装前，应根据工程结构、施工环境等特点编制专项施工方案，并经总承包单位技术负责人审批、项目总监理工程师审核后实施。

3、工具式脚手架专业施工单位应设置专业技术人员、安全管理人员及相应的特种作业人员。特种作业人员应经专门培训，并应经建设行政主管部门考核合格，取得特种作业资格证书后，方可上岗作业。

4、工具式脚手架在施工现场安装完成后应进行整机检测，合格后方可使用。

5、附着式升降脚手架必须具有防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全装置，并确保安全装置安全有效。

6、附着式升降脚手架升升降操作时，严禁操作人员停留在架体上。

7、吊篮内的作业人员不应超过两人。

□六、基坑（包括沟槽）、人工挖孔桩（包括管道井、检查井等）

1、基坑（包括沟槽）：深基坑专项安全施工方案必须经组织专家论证、审查；深基坑的边坡坡度及支护必须与专项安全施工方案相符；建设单位应组织对可能受到影响的周边建筑物、构筑物进行监测；开挖的土方必须不得堆放在基坑（槽）边1.2m范围，土方堆放的高度不得超过1.5 m。

2、人工挖孔桩（包括管道井、检查井等）：专项安全施工方案必须经组织专家论证、审查；每日开工前必须由专人检测井内有毒有害气体的情况，并做好记录，严禁未经检测井内有毒有害气体情况下下井作业。加强对作业人员、班组及项目管理人员进行中毒、窒息等突发事故相关应急知识的安全教育和培训，掌握自救、互救知识，组织开展演练活动，切实提高对事故灾害的意识和防范能力，防止盲目施救。

□七、模板工程

1、应按广西地方标准《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》（db45/t618-____）等标、准规范编制专项施工方案并严格按照专项施工方案进行安装施工。

2、立柱底部应设置合格的底座或木垫板，禁止使用砖及脆性材料铺垫。

3、立柱接长时应采用对接方法，禁止搭接。

4、架体应按规范和方案要求设置扫地杆、水平拉结杆件以及纵向、横向和水平方向的剪刀支撑。

5、当模板支架高度超过3.6m时，应使用钢管搭设。严禁使用接长的木杆作立杆，禁止使用叠层搭设的木材支撑体系代替钢管支架。

6、高大模板支架施工方案应经过专家论证、审查并应严格按照db45/t618-____进行检查验收，高大模板支架使用的钢管扣件必须经过复试检测合格后使用。

□八、现场防护设施

1、施工现场应正确使用符合要求的安全防护用品，现场临边、洞口及施工危险区域必须按照规范、标准及有关管理规定的要求设置防护设施。

2、防护设施应实行定型化、工具化、标准化，确保安全、实用、美观。

3、临边防护栏杆、电梯井防护、卸料平台的搭设使用等应按南宁市建设委员会《关于进一步规范建设工程临边安全防护设施及脚手架搭设工作的通知》（南建质安[____]14号）文件要求执行。

□九、施工临时用电

1、外电架空线路下方不得施工，不得搭设作业棚，不得建造生活设施，不得堆放构件、架具、材料及其它杂物。在建工程（含脚手架具）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离，当达不到最小安全操作距离时，必须采取可靠的安全防护措施。（外电电压与最小安全操作距离关系为：＜1kv，为4.0m；1~10 kv，为6.0m；35~110kv，为8.0m; 220kv，为10m；330~500kv，为15m）

2、采用tn-s系统、三级配电二级漏电保护，开关箱要保证“一机一闸一漏一箱”。

3、积极推行临时用电标准化工作，所有临时用电配电箱必须使用标准电箱。

□十、现场使用的起重设备（如塔吊、施工升降机、物料提升机等）

1、起重设备经有资质的检测单位检测合格，并办理了使用登记备案手续后方可使用。

2、应按规定要求安装单位至少每个月对每台起重设备维修保养一次，维修保养记录单要求安装单位盖章签字。

3、物料提升机：物料提升机必须具备可视监控系统，司机通过可视监控系统能清楚看到操作者进料和出料；停靠装置必须与吊篮安全门联动，吊篮安全门提起时停靠装置启动，无停靠装置或停靠装置失效的物料提升机严禁使用；楼层卸料平台防护门必须与卷扬机联动，防护门未关闭到位卷扬机无法工作，该楼层的警示灯同时亮起。卸料平台应单独搭设，并设置防护栏杆及防护设门，防护栏杆应用密目式安全立网封闭；缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水平面对称设置，如现场条件有限，建议安装附墙装置；附墙架与架体及建筑之间，均应采用刚性件连接，并形成稳定结构，不得连接在脚手架上。施工升降机防坠安全器至少每一年送有资质的检测机构进行标定，防坠安全器标定期间应对施工升降机进行封机停用，严禁施工升降机使用超过有效标定期的防坠安全器。

4、塔式起重机：固定式塔式起重机混凝土基础（c35以上）必须能承受工作状态和非工作状态下的最大载荷，并应满足起重机抗倾覆稳定性的要求；起重机安装的自由高度、附墙装置必须严格按照厂家说明书的要求进行设置和安装。多台塔吊同时作业时，要保证上下左右安全距离，要有方案和可靠的防碰撞安全措施。

□十一、施工机具

安全措施、安全装置必须齐全可靠；严禁使用倒顺开关，金属外壳必须与保护零线（pe线）连接；对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械等设备进行清理、检查、维修时，必须首先将其开关箱分闸断电并且设置警示标识，呈现可见电源分断点，并关门上锁。

□十二、劳务管理

1、施工现场的电工、电焊工、起重设备操作工、指挥工及外脚手架搭设等特种作业人员必须持有相应岗位操作证方能上岗作业。

2、普通生产操作工人须持有加盖广西劳动和社会保障厅、广西建设厅印章的《职业资格证书》方能上岗作业。

3、施工单位必须按照有关规定对上岗或换岗的工人进行三级教育、安全技术交底和班组班前安全活动教育。

4、施工单位实行劳务分包的，应选择具有相应资质、安全生产许可证且信誉良好的单位或劳务队伍。不得使用被市建委通报禁止使用的劳务队组。

□十三、环境噪声管理

1、市区内的施工现场应当控制使用强噪声、强振动的施工机具，保证施工噪声和振动符合城市噪声标准。

2、正常情况下，施工单位应在法律规定的时间范围内施工。在噪声敏感建筑物集中区域内、禁止施工单位在中午（北京时间12∶00至14∶30）和夜间（北京时间22∶00至次日凌晨6∶00）进行产生建筑施工噪声的作业，确保居民的正常生活。

3、因特殊工序需连续施工的，施工单位应办理有关许可手续，并提前告知周边单位和居民。

4、遇特殊情况（高考、中考、重大节日期间等）政府规定要求停工的，施工单位必须停止施工。

□十四、消防安全管理

1、项目部施工单位应制定项目消防管理制度，成立消防安全领导小组。

2、施工现场应按规定配备数量足够、型号正确、质量可靠的消防器材，并建立消防档案。尤其要重视重点部位（如动火场所、加工场、脚手架、木料堆放场、生活区等）的消防配置。灭火器必须使用abc型号的产品并确保使用有效、可靠。

3、超过30米的建筑，要用直径50mm立管随层做消防水源管道，设加压泵，每层留有消防水源接口。

4、明火作业要办理动火审批手续，作业时要有监控措施并设专人监护。

□十五、安装远程监控系统情况

按照市人民政府的规定，在我市市区范围内建设的政府重点工程、十层以上高层建筑、单体工程建筑面积在一万平方米以上的和创建市“安全文明工地”工程项目，必须安装使用南宁市建设工程施工现场远程视频监控系统，故本工程（应该/不必）安装远程监控系统。

□十五、其他事项。

。

□十六、未尽事宜，有关参建单位亦应严格按照国家现行的法律、法规及行业管理的标准、规范要求和南宁市有关的规定执行。在工程施工过程中，监理单位应根据现场施工实际情况，对施工单位进行具体的有针对性的安全管理告知。

如有紧急事宜，请及时与我站监督组联系，电话：。

本《建设工程施工现场安全管理要点告知书》一式四份。建设单位、施工企业、监理企业各一份，我站存档一份。

建设单位项目负责人：（签名）年月日

监理单位项目总监理工程师：（签名）年月日

施工单位项目经理：（签名）年月日

***市建筑安全监督站

监督组

年月日

注：本告知书由监督员到施工现场对工程建设各参建方进行告知，根据工程实际情况在相关项“□”内打“√”，在无关项“□”内打“/”。

建设工程中监督管理要求：建设工程总承包管理的目标

在本工程的总承包管理中，我们将推行目标管理战略。而确定总承包管理的综合目标是目标管理战略的基础。在总体目标明确的前提下，才能制定战略的各项行动计划、步骤和措施，筹措配置相应的资源。综合目标体系的建立还将为目标的分层分级管理提供依据。

总承包管理的总体目标是以质量、进度、成本目标为核心，并涵盖安全、环保、管理、创新等全方位的综合目标体系，是我们在此项目的总承包管理层面上所要力求达到的最终目的，有量化的硬指标，也有定性的软指标。目标的制订将全面体现我们对业主的合同承诺，同时也反映出总承包商在管理上的信心和决心。而目标在多大程度上得以实现，则直接反映我们的总承包管理水平的高低。

1 质量目标

*分部分项工程一次验收合格率100%；

*整体项目：确保中国建筑业行业最高奖--鲁班奖。

2 工期目标

*按照业主要求的节点工期完成全部项目，确保于20**年9月15日前竣工。

3 安全管理目标

*责任事故死亡率为零，确保无重大安全事故。

4 文明施工管理目标

*确保达到广东省文明样板工程；

*统一规划绿地，创建花园式工地及生活办公区域。

5 环境保护目标

*施工现场及生活区空置土地绿化率80%以上；

*施工场地噪声控制：白天65-75分贝，夜间不超过55分贝；

*施工材料优先选用通过iso14000标准认证的产品；

*目测空气中无尘土，现场路面清洁，车辆进出冲洗干净；

*排入市政管网的污水悬浮物（ss）执行国家三级标准。

6 管理目标

*建立项目总目标和各分部实施目标；

*建立完善的项目组织机构和人力资源管理制度；

*建立科学合理的监控体系；

*建立并确保项目里程碑控制事件和项目的各阶段进度的实现；

*建立项目网络信息化管理系统。

7 创新目标

*面对技术上的众多挑战，积极论证和引进新技术、新材料和新工艺，在多点面实现技术突破和创新。

建设工程中监督管理要求：煤矿矿井基本建设工程项目管理研究

随着我国经济的飞速发展，对于自然资源的需求也不断加强，我国的各行各业建设都不开煤炭资源的大量使用，因此煤炭的开采工作是各项资源开采工作的重中之重。煤矿的开采离不开科学合理的管理，如果在煤矿矿井基本建设工程项目管理过程中出现失误漏洞，就会造成整个工程进程受阻，浪费大量的人力物力。因此我们要十分重视工程项目管理工作，从而实现煤矿开采工作安全高效进行，为以后的煤矿开采工作提供借鉴和参考。

1 矿井建设施工中安全管理概述

煤矿矿井工程不同于其他的工程建设，有自身独特的特点、任务和要求，在具体的施工过程中，要对这些要素进行分析研究，详细了解，从而制定出科学合理的项目管理制度。

1.1 煤矿建设施工安全管理的特点

煤矿建设施工有着自身的特殊性，这与其他地面工程建设有很大的不同，其安全管理工作也有自己的特点。主要有以下几点：

1.1.1 矿井建设的施工场地一般在地下很深的地方，施工难度十分大，导致作业场所一般都比较狭小、阴暗。同时施工地点比不是仅仅局限在小范围内，随着煤矿开采工作的不断进行，开采线路往往绵延数十公路，甚至更长，这使得煤矿内部的地质、水文条件有可能会发生重大变化，给开采工作带来困难。

1.1.2 矿井内进行施工作业的过程中，会产生大量的粉尘，这些粉尘不仅仅会直接威胁到施工人员的呼吸安全，还存在严重的火灾隐患，一旦控制不当，就会产生难以想象的后果。

1.1.3 煤矿的开采过程是多个环节共同作用的结果，需要多个部门进行协调工作，同时各个施工环节彼此影响，极大的增加了安全管理工作的难度。

1.2 工程项目安全管理的任务

煤矿矿井建设中，安全管理是重中之重，要保证施工人员在施工作业过程中的人身安全，同时保证施工作业安全进行，对于存在的安全隐患要及时解决，具体的任务有：对施工人员进行安全教育，督促工作人员按照规章制度行事；在施工过程中，一定要进行实时监控，对于工程中出现的瓦斯、粉尘要及时进行管控，减少对施工人员的安全威胁；同时要建立一定的预警机制，对于潜在的安全事故要事先做好防范措施。

1.3 安全管理的原则和要求

认真贯彻《煤矿安全规程》及上级有关安全生产的指令文件，坚持安全第一、预防为主的方针。施工单位应建立安全施工岗位责任制，做到层层落实，职责明确，奖惩严明。实行安全监察、行政管理、群众监督相结合的全方位管理制度。坚持“四全”动态管理，实行定期安全检查和安全活动日制度。实行科学管理。一是施工单位要配备比较先进的安全监控仪器，提高装备水平；二是采用先进的管理方法，提高预见性，尽量做到防患于未然。不断完善提高。安全管理是一种动态管理，就是要不断适应变化的条件，消除新的危险因素，不断摸索新的规律，总结管理、控制的办法和经验，指导新的变化后的管理，从而使安全工作不断上升到新的高度。

2 矿山工程项目计划性

矿山建设项目相较于一般建筑工程具有体积庞大、结构复杂、建设周期长、涉及较多单位，建设过程中影响因素较多等特点，来自各个方面的突发事件均有可能影响工程进度，因此承建单位必须对整个项目建设进程进行相应的实时调节，以保证建设工程项目最终保质按时完成。此外矿山建设工程项目是向地下发展的，地下复杂未知的环境，也使得项目建设过程中的未知因素较其他项目多，因此在进行矿山建设工程项目设计时应予以充分考虑，同时还必须在现场管理过程中对出现的问题进行及时的调整和分析。

3 施工项目安全控制和现场管理

煤矿开采大多在地质条件十分恶劣的地区，在这些地区进行施工作业时，有一定的复杂性、未知性。因此在建设过程中一定要做好相应的安全处理措施。首先要加大对现场施工人员的技术培训，使得施工人员能够采用更加先进、安全的处理手段进行施工作业，防止出现因为施工人员技术不过关导致的工程事故。其次要加大相关法律法规的宣传力度，敦促施工人员严格按照国家标准进行施工。最后要优化现场的施工环境，改善矿井中的通风条件、湿度温度等，防止出现瓦斯、粉尘燃烧爆炸事故，危及施工人员安全。

4 安全与质量、工期的关系

近年来，很多城市雾霾污染严重引起人们对生活健康的担忧，环境保护日益成为人们关注的焦点。我国煤矿建设以及相关行业生产造成的污染更为严重，长期以来形成的先污染、后治理的经济发展模式在煤矿建设过程中也为人们普遍接受，并把它作为一种观念，但事实证明如果不从根本上摒弃这种观念，人类将失去生存的基本条件。因此，我们要树立以人为本，全面协调可持续的科学发展观和构建和谐社会的理念，把安全生产与环境保护工作放在矿井建设工作的首位。

4.1 安全与质量的关系

4.1.1 质量是指“实物”而言，是建设工程的主体，安全是指建造“实物”的人在建造过程中的生命安全与身体健康状态。

4.1.2 安全与质量是任何建设工程项目施工中永恒的主题，也就是说质量是管物的，而安全主要是管理人为因素的。在安全舒适的环境中作业，施工人员就能会生产出相对优质的产品；如果不能保证施工人员的安全，也就难以保证工程的质量，更谈不上生产出优质的产品了。

4.2 安全与工期的关系

施工过程中，如果能够做好安全管理工作，做好工程质量控制，就能够有效的保证工程施工顺利进行，极大的缩短了工期，节省工程成本。如果忽视了安全管理工作，就会极其容易导致工程事故的发生，不但会极大的影响工期，还会导致发生施工人员伤亡事故，给其家人带来难以挽回的影响，同时也产生巨大的社会负面影响。

结束语

我国的各项事业的进行都离不开对自然资源的开发利用，因此要做好此类工程建设中的项目管理工作。煤矿矿井基本建设工程项目管理工作是煤矿开采工作顺利进行的重要保证，因此我们要加大对项目管理的相关研究，及时的引进先进的管理经验和技术，防止出现各种常见的工程事故，最大限度的保障煤矿开采工作的顺利进行，为我国各项经济建设做出贡

建设工程中监督管理要求：上海市建设工程材料监督管理告知要求

施工单位采购、验收、检测和使用建设工程材料，应当熟悉和掌握相关政策法规，并应遵循如下基本管理要求。

一、制定建设工程材料管理制度

施工单位应当结合本企业实际，建立有关建设工程材料合格供应商选择、材料购销合同签订、材料进场（库）验收、材料质量检测和标识、储存、保管、发放、台帐记录、档案资料汇总及合规性评价的管理制度，以保证所采购和使用的建设工程材料符合规定的质量、安全和环保要求。

二、建立对建设工程材料合格供应商及其产品的基本要求

（一）施工单位评价和选择的合格供应商必须持有效的企业法人营业执照、税务登记证、企业法人代码证书。

（二）国家对钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋、预应力混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、建筑防水卷材、水泥、建筑外窗、建筑幕墙、建筑钢管脚手架扣件、人造板、铜及铜合金管材、混凝土输水管、电力电缆等产品实施工业产品生产许可证管理。施工单位选用上述产品时，其生产企业必须取得《全国工业产品生产许可证》（以下简称《生产许可证》）。工业产品生产许可证管理依据是《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》，《生产许可证》由国家质量监督检验检疫总局颁发，证书上带有国徽，有效期不超过5年。获证企业及其产品可通过国家质监总局网站查询。

（三）本市对水泥、商品混凝土、商品砂浆、混凝土掺合料、混凝土外加剂、烧结砖、砌块、建筑用砂、建筑用石、排水管、给水管、电工套管、防水涂料、建筑门窗、建筑涂料、饰面石材、木制扳材、沥青混凝土、三渣混合料等产品实施建设工程材料备案管理。施工单位选用上述产品时，其生产企业必须取得《上海市建设工程材料备案证明》（以下简称《建材备案证明》）。建设工程材料备案管理依据是《上海市建设工程材料使用监督管理规定》。《建材备案证明》获证企业及其产品可通过上海市建筑建材业网站www.ciac.sh.cn“专题专栏”＝＞“建材管理”中查询。

（四）自____年12月1日，本市对外墙外保温、外墙内保温材料实施建筑节能材料备案登记。施工单位选用外墙外保温、外墙内保温材料时，其供应商应当经本市建筑节能材料备案登记。建筑节能材料备案登记依据是《关于加强本市建筑节能材料质量监督管理的通知》。经备案登记的供应商及其产品可通过上海市建筑建材业网站www.ciac.sh.cn“专题专栏”＝＞“综合执法”＝＞“公示公告”中查询，或通过上海市建筑材料行业协会网站查询。

（五）国家对建筑安全玻璃[包括钢化玻璃、夹层玻璃、（安全）中空玻璃，其中（安全）中空玻璃于____年10月1日纳入认证范围，过渡期为1年半]、瓷质砖、混凝土防冻剂、溶剂型木器涂料、电线电缆、断路器、漏电保护器、低压成套开关设备等产品实施强制性产品认证（简称ccc、或3c认证）管理并采用认证标志，其生产企业必须取得《中国国家强制性认证证书》(以下简称3c证书)。3c认证管理的依据是《中华人民共和国认证认可条例》和《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》。3c证书获证企业及产品可通过国家认证委网站或中国强制性产品认证网站查询。

（六）建设工程材料供应商应有良好的社会信誉、业绩，本市建设工程可优先选用取得本市建材类行业协会评选出的行业质量诚信优胜企业的产品。建设工程材料供应商质量诚信管理的依据是《上海市建设工程材料使用监督管理规定》。质量诚信优胜企业可通过建筑建材业网站www.ciac.sh.cn“专题专栏”＝＞“综合执法”＝＞“公示公告”中查询，或通过协会设立、材料供应商提供的《上海市建筑材料企业质量诚信手册》查询。

建设工程材料使用单位可要求建设工程材料供应商提供《上海市建筑材料企业质量诚信手册》，查验和了解其质量诚信状况及相应的不良记录。

三、建设工程材料进场(库)验收要求

根据《建设工程质量管理条例》和《上海市建设工程材料管理条例》要求，施工单位应当对建设工程材料进行进货检验，检验时应当注意如下事项：

1、核查所进场(库)材料是否属于禁止或者限制使用的建设工程材料。《上海市禁止或者限制生产和使用的用于建设工程的材料目录》详见附件1；

2、核对进场(库)材料验收产品名称、品种规格、技术质量指标等与设计要求、技术标准和合同约定要求的符合性，核验数量及外观质量，核查相关证照、包装标志(或产品标牌)、产品标识(表面标志)及其标示的企业名称、产品名称、品种规格、质量等级等内容的一致性；

3、核验进场(库)产品质量保证书。质量保证书必须字迹清楚并具有质量保证书编号、生产企业名称、用户单位名称、产品出厂检验指标(包括检验项目、标准指标值、实测值)以及生产企业地址、联系电话等内容。质量保证书应加盖生产单位公章或检验专用章。

材料使用现场的产品质量证明书应当是原件，复印件必须注明买受人名称、供应数量、原件保存单位，有供货单位公章、责任人签名、送货日期及联系方式；

4、进场(库)建材属于全国工业产品生产许可证管理的产品时，必须验收由生产企业提供的《生产许可证》复印件（本市已发《建材备案证明》的产品除外），核查产品包装、质量证明书中的生产许可证编号及(qs)标志的符合性。生产许可证复印件由材料经销单位提供的，必须加盖经销单位公章，并有责任人签名、送货日期及联系方式；

5、进场(库)建材属于本市建设工程材料备案管理的产品时，必须验收由供应单位提供的《上海市建设工程材料备案证明使用现场验证单》原件，该原件为防伪打印件，在紫外线灯光的照射下能显示出白玉兰花纹。非防伪打印的《上海市建设工程材料备案证明》复印件，视为无效；

6、进场(库)建材属于建筑节能材料备案登记产品时，必须验收由供应商提供的《上海市建筑节能材料备案登记核验单》原件。该件亦为防伪打印件。

7、进场(库)建材属于3c认证产品时，必须验收由生产企业提供的《中国国家强制性产品认证证书》复印件、认证标志和工厂代码，复印件由材料经销单位提供的，必须加盖经销单位公章，并有责任人签名、有送货日期及联系方式。

对于实施3c认证的建筑用钢化玻璃产品，还应注意：

（1）产品质量合格证书上应标注执行gb15763.2-____《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》标准。此标准已代替gb17841-1999《建筑幕墙用钢化玻璃和半钢化玻璃》和gb/t9963-1998《钢化玻璃》中对幕墙用钢化玻璃的有关规定。

（2）应有建筑安全玻璃《*年度监督合格通知书》或《工厂检查报告》复印件；

（3）应在建筑安全玻璃上标注的3c认证标志和工厂代码等信息[事先报经建设工程质量监督站（署）同意者除外]。

8、凡是包装的建材产品，其包装标志必须完整，并具有生产企业名称、产品名称、品种规格、质量等级、执行标准名称及编号、数量、批号、生产日期(出厂日期)以及生产企业地址、联系电话等内容。

裸装的钢筋应当验收其每一捆钢筋扎件上的标牌（俗称吊牌）；

9、应当验收进场材料的使用说明书或图集。

四、建设工程材料质量检测要求

根据《建设工程质量管理条例》和《上海市建设工程材料管理条例》要求，施工单位应当按照设计要求、施工技术标准和合同约定，在监理单位的见证下对进场(库)建材产品进行质量检测。质量检测中取样(及样品制作)人员和见证人员，必须分别取得《取样人员证书》和《见证人员证书》，共同参与材料取样和样品封存工作，并对所取样品的代表性和真实性负责。检测委托单上必须由取样和见证人员签名，他人不得代签；进场建设工程材料本身带有标识或标志的，如热轧带肋钢筋、小型混凝土砌块、烧结粘土砖等，抽取的样品应当优先选择标识或标志部分。

主要建设工程材料质量检测要求可参考附件3。

五、建立《建设工程材料采购验收检验使用综合台帐》

根据《上海市建设工程材料使用监督管理规定》要求，施工单位应当建立建设工程材料进场验证制度，严格核验相关的《生产许可证》、建材备案件、《中国国家强制性产品认证证书》、符合有关规定的产品质量保证书、有效期内的产品检测报告等供现场备查的证明文件和资料，应当按规定对进场的建设工程材料严格复试把关，并做好建设工程材料综合台帐。为此，施工单位应当建立《建设工程材料采购验收检验使用综合台帐》(以下简称《综合台帐》)，并将建筑材料采购、进场验收、质量检测、使用等环节的工作在《综合台帐》中予以记录。

《综合台帐》详见附件2。

六、建设工程材料的储存和堆放要求

施工现场堆放的建筑材料应注明“合格”、“不合格”、“在检”、“待检”等产品质量状态，注明该建材生产企业名称、品种规格、进场日期及数量等内容，并以醒目标识标明，工地应由专人负责建筑材料收货和发料。

1、钢筋

建筑钢材应按不同的品种、规格分别堆放。在条件允许的情况下，建筑钢材应尽可能存放在库房或料棚内（特别是有精度要求的冷拉、冷拔等钢材），若采用露天存放，则料场应选择地势较高而又平坦的地面，经平整、夯实、预设排水沟道、安排好垛底后方能使用。为避免因潮湿环境而引起的钢材表面锈蚀现象，雨雪季节建筑钢材要用防雨材料覆盖。

2、水泥

水泥在储存和运输工程中，应按不同标号、品种及出厂日期分别储运，水泥储存时应注意防潮，地面应铺放防水隔离材料或用木板加设隔离层。袋装水泥的堆放高度不得超过10袋。

即使是良好的储存条件，水泥也不宜久存。在空气中水蒸气及二氧化碳的作用下，水泥会发生部分水化和碳化，使水泥的胶结能力及强度下降。一般储存3个月后，强度降低约10％～20％，6个月后降低15％～30％，1年后降低25％～40％。因此水泥的有效存储期为3个月。

存放时间过长或受潮的水泥要经过试验才能使用。水泥储存时间不宜过长，以免降低强度。水泥按出厂日期起算，超过三个月（快硬硅酸盐水泥为一个月）时，应视为过期水泥。虽未过期但已受潮结块的水泥，使用时必须重新试验确定标号。

不同品种的水泥不能混合使用。不同品种的水泥，具有不同的特性，如果混合使用，其化学反应、凝结时间等均不一致，势必影响混凝土的质量。对同一品种的水泥，但强度等级不同，或出厂期差距过久的水泥，也不能混合使用。

3、墙体材料

墙体材料应按不同的品种、规格和等级分别堆放，垛身要稳固、计数必须方便。有条件时，墙体材料可存放在料棚内，若采用露天存放，则堆放的地点必须坚实、平坦和干净，场地四周应预设排水沟道、垛与垛之间应留有走道，以利搬运。堆放的位置既要考虑到不影响建筑物的施工和道路畅通，又要考虑到不要离建筑物太远，以免造成运输距离过长或二次搬运。空心砌块堆放时孔洞应朝下，雨雪季节墙体材料宜用防雨材料覆盖。

自然养护的混凝土小砌块和混凝土多孔砖产品，若不满28天养护龄期不得进场使用；蒸压加气混凝土砌块（板）出釜不满5天不得进场使用。

4、防水卷材

（1）不同品种、型号和规格的卷材应分别堆放；

（2）卷材应贮存在阴凉通风的室内，避免雨淋、日晒和受潮，严禁接近火源；

（3）沥青防水卷材贮存环境温度不得高于45℃；

（4）沥青防水卷材宜直立堆放，其高度不宜超过两层，并不得倾斜或横压，短途运输平放不宜超过四层；

（5）卷材应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触；

（6）不同品种、规格的卷材胶粘剂和胶粘带，应分别用密封桶或纸箱包装；

（7）卷材胶粘剂和胶粘带应贮存在阴凉通风的室内，严禁接近火源和热源。

5、防水涂料

（1）不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂；

（2）避免雨淋、日晒和受潮，严禁接近火源；

（3）防止碰撞，注意通风。

6、建筑涂料

（1）建筑涂料在储存和运输过程中，应按不同批号、型号及出厂日期分别储运；建筑涂料储存时，应在指定专用库房内，应保证通风、干燥、防止日光直接照射，其储存温度介于5℃―35℃；

（2）溶剂型建筑涂料存放地点必须防火，必须满足国家有关的消防要求，其他同上；

（3）对未用完的建筑涂料应密封保存，不得泄露或溢出；

（4）存放时间过长要经过试验才能使用。

7、建筑排水管

（1）产品在装卸运输时，不得受剧烈撞击、抛摔和重压；

（2）堆放场地应平整，堆放应整齐，堆高不超过1.5m，距热源1m以上，当露天堆放时，必须遮盖，防止曝晒；

（3）贮存期自生产日起一般不超过两年；

（4）一般情况下管件每包装箱重量不超过25kg，管件不同规格尺寸分别装箱，不允许散装。

8、建筑给水管

（1）在运输时不得曝晒、沾污、抛摔、重压和损伤；

（2）应合理堆放，远离热源。管材堆放高度不超过1.5m，如室外堆放，应有遮盖物；

（3）管件应存放在库房内，远离热源。

9、保温浆料

胶凝材料应采用有内衬防潮塑料袋的编织袋或防潮纸袋包装，聚苯颗粒应用塑料编织袋包装，包装应无破损。在运输的过程中应采用干燥防雨的运输工具运输，如给产品盖上油布；使用有顶的运输工具等。以防止产品受潮、淋雨。在装卸的过程中，也应注意不能损坏包装袋。在堆放时，应放在有顶的库房内或有遮雨淋的地方，地上可以垫上木块等物品以防产品受潮，聚苯颗粒应放在远离火源及化学药品的地方。

10、商品砂浆

（1）预拌砂浆

①砂浆运至储存地点后除直接使用外，必须储存在不吸水的密闭容器内。夏季应采取遮阳措施，冬季应采取保温措施。砂浆装卸时应有防雨措施；

②储存容器应有利于储运、清洗和砂浆装卸；

③储存地点的气温，最高不宜超过37℃，最低不宜低于0℃；

④储存容器标识应明确，应确保先存先用，后存后用，严禁使用超过凝结时间的砂浆，禁止不同品种的砂浆混存混用；

⑤砂浆必须在规定时间内使用完毕；

⑥用料完毕后储存容器应立即清洗，以备再次使用。

（2）干粉砂浆

①袋装干粉砂浆的保质期为3个月；

②散装干粉砂浆必须在专用封闭式筒仓内储存，筒仓应有防雨措施，储存期不超过3个月；

③不同品种和强度等级的产品应分别储存，不得混杂。

11、有机泡孔绝热材料贮存

有机泡孔绝热材料一般可用塑料袋或塑料捆扎带包装。由于是有机材料，在运输中应远离火源、热源和化学药品，以防止产品变形、损坏。产品堆放在施工现场时，应放在干躁通风处，能够避免日光暴晒，风吹雨淋，也不能靠近火源、热源和化学药品，一般在70℃以上，泡沫塑料产品会产生软化、变形甚至熔融的现象，对于柔性泡沫橡塑产品，温度不宜超过105℃。产品堆放时也不可受到重压和其他机械损伤。

12、无机纤维类绝热材料贮存

无机纤维类绝热材料一般防水性能较差，一旦产品受潮，淋湿，则产品的物理性能特别是导热系数会变高，绝热效果变差。因此，这类产品在包装时应采用防潮包装材料，并且应在醒目位置注明“怕湿”等标志来警示其他人员。

在运输时也必须考虑到这一点，应采用干燥防雨的运输工具运输，如给产品盖上油布，使用有顶的运输工具等。

贮存在有顶的库房内，地上可以垫上木块等物品，以防产品浸水。库房应干燥、通风。堆放时还应注意不能把重物堆在产品上。

13、无机多孔状绝热材料产品的贮存

无机多孔状绝热材料吸水能力较强，一旦受潮或淋雨，产品的机械强度会降低，绝热效果显著下降。而且这类产品比较疏松，不宜剧烈碰撞。因此在包装时，必须用包装箱包装，并采用防潮包装材料覆盖在包装箱上，应在醒目位置注明“怕湿”、“静止滚翻”等标志来警示其他人员。在运输时也必须考虑到这点，应采用干燥防雨的运输工具运输，如给产品盖上油布，使用有顶的运输工具等，装卸时应轻拿轻放。贮存在有顶的库房内或有遮雨淋的地方，地上可以垫上木块等物品以防产品浸水，库房应干燥、通风。泡沫玻璃制品在仓库堆放时，还要注意堆跺层高，防止产品跌落损坏。

七、检测不合格建设工程材料处理

钢筋复验不合格，使用单位应当按照有关规定在监理单位的监督下对不合格钢筋及其使用的建设工程进行处理和处置，并在《综合台账》备注栏中注明处理和处置情况。

钢筋首次复验不合格后，使用单位的加倍取样、样品封存以及送检应有监理单位的见证和生产（销售）单位的现场确认。加倍复验不合格，使用单位应当会同监理单位就不合格钢筋的处理情况及时上报建设工程质量监督站（署）。

对于复验不合格待退货的钢筋，使用单位应当会同监理单位办理退货手续，并在监理单位的监督下，将复验不合格批的所有钢筋端部和中间喷上不合格色标油漆后方可将该批钢筋清退现场。不合格色标统一规定为桔黄色，油漆总长度不少于30cm。

2、其它

在材料采购使用过程中，出现材料检测不合格情况时，均应在《综合台账》备注栏中注明处理和处置情况。

附件1：《上海市禁止或者限制生产和使用的用于建设工程的材料目录》

附件2：《建设工程材料采购验收检验使用综合台帐》

附件3：《建设工程材料采购验收检验使用综合台帐》记录样张

建设工程中监督管理要求：建设工程合同管理-考试试卷

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。

1.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。

a.以代理人的名义与对方谈判

b.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款

c.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求

d.形成的合同由委托人和代理人共同履行

2.法人的变更是指( )。

a.法人法定存在期限届满 b.法人企业改变经营方式

c.法人企业转让企业 d.企业法人资格被撤销

3.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是( )。

a.保证 b.抵押 c.质押 d.留置

4.担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。

a.债权人和债务人 b.保证人和债权人

c.保证人和债务人 d.主合同当事人

5.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。

a.按合同约定违约金要求对方赔偿

b.按实际损失加上违约金要求对方赔偿

c.在原约定违约金基础上适当增一定比例违约金

d.请求法院增加超过违约金部分损失

6.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方、

a.要约到达对方之前 b.对方发出承诺之前

c.对方承诺到达要约人之前 d.对方承诺生效之后

7.债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于( )。

a.权利转让 b.义务转让

c.当事人的主体变更 d.当事人的主体不变

8.债权人决定将其债权债务—并转让给第三人时，( )。

a.须经对方同意 b.无须经对方同意，但应通知对方

c.无须经对方同意，也不必通知对方 d.须经对方同意，但要办理公证

9.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定。事后双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应在( )履行。

a 支付货币一方所在地 b.接受货币一方所在地

c.货币存放地 d.货币使用地

10.某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应( )。

a.将钢材送到施工现场 b.将钢材送到发包人的办公所在地

c.将钢材送到发包人的仓库 d.通知发包人自提

11.在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款( )。

a.有效 b.无效

c.经公证后有效 d.被拒绝后无效

12.对于受要约人延误的承诺，该承诺( )。

c.要约人未表示不接受有效 d.要约人虽表示接受也无效

13.合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。

a 自然终止 b.归于无效

c.仍然有效 d.可以撤销

14.《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权( )。

a.撤回合同 b.撤销合同

c.解除合同 d.中止履行义务

15.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用( )合同。

a.单价 b.总价 c.成本加酬金 d.计划价格

16.对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，招标人( )。

a 可自愿选择公开或邀请招标方式

b.可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准

c.可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准

d.选择公开或邀请招标方式均应得到批准

17.用评标价法评标时.能够转换成价格的评审要素中，( )不能从投标价中减去。

a.工期提前带来的效益

b.开标后投标人提出的优惠条件

c.技术建议带来的效益

d.为招标单位人员进行与项目相关的技术培训

18.确定中标人后，招标人与投标人应以( )作为施工合同价。

a.标底价 b.投标价 c.评标价 d.标底修正价

19.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应( )为准。

a.现场考察时招标人为的口头解释 b.招标文件规定

c.书面回函解答 d.仲裁机构裁定

20.考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。

a.公开招标 b.邀请招标

c.议标 d.方案竞赛

21.双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指( )的酬金。

a.正常监理工作 b.附加监理工作

c.额外监理工作 d.包括正常、附加和额外监理工作

22.《建设工程委托监理合同标准条件》规定“委托人”是指( )。

a.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人

b.承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人

c.进行监理招标的一方

d.监督监理招标的一方

23.《建设工程委托监理合同》规定，( )不属于委托人的权利。

a、选定工程总承包人

b.要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告

c.选择工程分包人的认可权

d.调换总监理工程师的最终认可权

24.《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括( )。

a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误

b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失

c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立

d 监理入的过失导致合同终止

25.《建设工程委托监理合同》规定，( )应属于附加监理工作的范围。

a.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

b.不可抗力事件发生后的善后工作

c.发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间

d.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作

26.《建设工程委托监理合同》属于( )。

a.要式合同 b 诺成合同 c.单务合同 d.技术合同

27.建设工程设计合同履行时，( )是承包人的义务。

a.提供有关设备的技术资料

b.向有关部门办理各设计阶段设计文件的审批工作

c.修改预算

d.确定设计深度和范围

28.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中( )不违反监理人员应遵守的职业道德。

a.向其他人泄露委托人申明的秘密

b.从承包方获取提前工期奖金

c.帮助承包人完善施工组织设计

d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

29.在对工程勘察、设计合同管理过程中，监理人对该合同进行管理的依据之一是( )。

a.设计方案和设计结果 b.设计监理委托合同

c.建设项目立项批文 d.公证机构的公证文件

30.以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。

a.合同协议书、中标通知书

b.施工合同通用条件、施工合同专用条件

c 标淮及有关技术文件、图纸

d.投标书、工程量清单

31.按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。

a.承包人提请竣工验收前自检合格日

b.承包人提供竣工资料和竣工验收报告日

c.开始竣工检验日

d.竣工验收合格工程师在检验记录签字日

32.我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为( )。

a 发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用

b.承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用

c.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用

d.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用

33.发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存人承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为( )。

a.费用和工期损失均由承包人承担 b.补偿费用顺延合同工期

c.补偿费用但不顺延合同工期 d.顺延合同工期但不补偿费用

34.《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( )。

a.增加合同中约定的工程量

b.删减承包范围的工作内容交给其他人实施

c.改变承包人原计划的工作顺序和时间

d.更改工程有关部分的标高

35.在施工合同履行过程中，( )是错误的。

a 工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认

b.加工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认

c.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑议

d.承包人对工程师的错误指令不承担责任

36.为了保证工程质量，《建设工程施工合同》规定( )的最低质量保修期限为5年。

a.地基基础工程 b.防水工程

c.给水管道工程 d.设备安装工程

37.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( )是错误的。

a.工程师可以拒绝验收

b.承包人承担由此发生的费用

c.承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的

d.由此造成工期延误不予顺延

38.混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按( )处理。

a.费用和工期损失均给予补偿

b.费用和工期损失均不给予补偿

c.给予费用补偿但不顺延合同工期

d.顺延合同工期但不给予费用补偿

39.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。

a.发包人承担

b.承包人承担

c.发包人和承包人共同分组

d.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

40.监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于( )而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。

a.两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工

b.承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工

c.等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工

d.为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹

41.当事人就特定的技术项目进行技术预测所签订的合同，称之为( )合同。

a.技术开发 b.技术转让 c.技术咨询 d.技术服务

42.fidlc合同条件规定的“暂定金额”特点之一是( )。

a.该笔费用的金额包括在中标的合同价内

b.业主有权根据施工的实际需要控制使用

c.此项费用的支出只能用于中标承包商的施工

d.工程竣工前该笔费用必须全部使用

43.fidlc合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。

a.不应返还保留金

b.应退还一半保留金

c.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半

d.应全部退还保留金

44.fidic合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到( )日止。

a.颁发工程移交证书

b.颁发解除缺陷责任证书

c.承包商提交给业主的“结清单”生效

d.工程移交证书注明的竣工

45.按照fidic分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后( )。

a.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求

b.认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要

c.不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告

d.不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告

46.在fidic合同条件中，( )属于承包商应承担的风险。

a.施工遇到图纸上未标明的地下构筑物

b.社会*导致施工暂停

c.专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化

d.施工过程中当地税费的增长

47.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。

a.检查承包人现场同期的记录

b.指示承包人缩短合同工期

c.当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面做出处理决定

d.把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中

48.fidic合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。

a.颁发工程移交证书 b.颁发解除缺陷责任证书

c.签发最终支付证书 d.承包商提交结清单

49.属于按索赔处理方式分类的索赔是( )。

a.合同中默示的索赔 b.总索赔

c.工期索赔 d.总承包人与分包人之间的索赔

50.某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向( )索赔，以补偿自己损失。

a.业主 b.工程师

c.设备生产厂 d.设备供货商

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符台题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。)

51.可以是第三人做出担保的方式有( )。

a.保证 b.抵押 c.质押 d.留置 e.定金

52.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )。

a.错误设计引起的费用 b.火灾

c.工人恶意行为造成的事故 d.技术人员过失造成的事故

e.盗窃

53.《合同法》规定的无效合同条件包括( )。

a.一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益

b.损害社会公共利益

c.在订立合同时显失公平

d.恶意串通损害第三人利益

e.违反行政法规的强制性规定

54.《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行。

a.经营状况严重恶化 b.转让财产

c.丧失商业信誉 d.没有履行债务能力

e.没有提供担保

55.《合同法》规定可以解除合同的条件有( )。

a 不可抗力发生

b.在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务

c.当事人迟延履行主要债务

d.当事人违约使合同目的无法实现

e.在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务

56.《合同法》规定合同应具备的条款中，( )属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。

a 当事人 b.标的

c.数量 d.违约责任

e.解决合同争议的方法

57.根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括( )。

a.要约人依法撤回要约 b.要约人依法撤销要约

c.拒绝要约的通知到达要约人 d.受要约人对要约内容做出变更

e.承诺期限届满，受要约人未做出承诺

58.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。

a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议

b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉

c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁

d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行

e.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

59.招标人具备自行招标的能力表现为( )。

a.必须是法人组织 b.有编制招标文件的能力

c.有审查投标人资质的能力 d.招标人的资格经主管部门批准

e.有组织评标定标的能力

60.公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括( )。

a.工程概况 b.项目资金来源

c.投标须知 d.评标方法

e.招标范围

61.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。

a.设计方案优劣 b.环境保护措施是否合理

c.投资估算是否超过限额 d.投标报价是否最低

e.社会信誉是否良好

62.在公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括( )。

a.办理招标备案 b.编制招标有关文件

c.发布招标公告 d.发售招标文件

e.组织现场考察

63.根据《建设工程委托监理合同》标准条件规定，委托人的义务包括( )。

a.开展监理业务之前向监理人支付预付款

b.提供与本工程有关的设备生产厂名录

c.必须免费向监理人提供为监理工作所需的 切条件

d.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定

e.授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表(在专用条款中约定) 负责与监理人联系

64.根据《建设工程委托监理合同》的规定，( )是监理人的权利。

a.选择施工总承包人的确认权与否决权

b.工程实际竣工日期的签认权

c.工程上使用的材料和施工质量的检验权

d.设计变更的审批权

e.工程款支付的审核和签认权

65.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对( )有建议权。

a.生产工艺设计变更 b.工程分包人的资格

c.确定设计标准 d.调换承包人工作不力的有关人员

e.选择工程总承包人

66.委托合同的基本特征有( )。

a.合同的标的是劳务 b.必须是有偿合同

c.合同是诺成、非要式合同 d.条款内不包括违约责任

e.合同是双务的

67.勘察合同履行过程中，勘察承包人应当做到( )。

a.勘察成果质量符合规范及合同的约定

b.提出勘察技术要求

c.勘察进度符合合同的规定

d.勘察中的漏项及时予以勘察，但由此多支出的费用由发包人承担

e.自行解决勘察现场的土地使用和通道

68.设计阶段监理的内容包括( )。

a.选择勘察设计单位 b.组织设计方案竞赛

c.确定设计使用的技术参数 d.审查勘察设计方案和结果

e.编制项目概预算

69.《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中( )是错误的。

a.联动无负荷试车，由承包人组织试车

b.单机无负荷试车，由工程师组织试车

c.由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延

d.试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工

e.由于发包方采购的设备制造原因试车达不到验收要求，工期相应顺延

70.《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括( )。

a.运至施工现场待安装设备的损害

b.承包人机械设备的损坏

c.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

d.施工人员的伤亡费用

e.工程所需的修复费用

71.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有( )。

a 工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

b.工程师未能按时提出延期要求。不参加验收，承包人可自行组织验收

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录

e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

72.施工合同履行过程中，由于( )原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。

a.工程量增加

b.合同内约定应由承包人承担的风险

c.发包人不能按专用条款约定提供开工条件

d.设计变更

e.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

73.建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括( )。

a.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地

b.提供和维护非夜间施工使用的照明

c.开通施工场地与城乡公共道路的通道

d.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定

e.确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验

74.对建设工程施工中使用的材料设备质量检查应满足( )的要求。

a.材料生产单位必须具备相应的技术装备

b.必须是供货商自己生产的产品

c.符合国家的质量标准

d.产品包装符合国家标准要求

e.设备应有详细的使用说明书

75.承揽合同主要包括( )等类型合同。

a.定作 b.复制 c.修理 d.仓储 e.检验

76.施工分包合同的主要特点表现为( )。

a.发包人与分包人之间没有合同关系

b.分包人只能向承包人提出索赔

c.分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求

d.承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责

e.分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行

77.fidic合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有( )。

a.合同地位不同

b.工程款支付的开支项目不同

c.业主对指定分包商利益保护不同

d.承包商对分包商违约承担责任范围不同

辽.选择分包商的权利不同

78.fidic合同条件规定，如果竣工结算时发现，由于( )等原因使得实际结算款扣除暂定金额、调价款和计日工支付款后的总额超过有效合同l 5%时，应调整竣工结算款额。

a.业主拖延提供施工场地承包商获得补偿款

b.工程师指令增加的工作承包商获得工程款

c.施工期间因当地税费增加承包商获得补偿款

d.施工中遇到图纸中没有标明的地下障碍、依据合同调整单价后增加工程款

e.增加工程量清单部分工作承包商获得工程款

79.要使索赔得到公正合理的解决，工程师在工作中必须遵守( )等基本原则。

a 批评教育 b.公正 c.自愿 d.协商一致

e.平等

80.工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的( )等证明材料可以作为合理的依据。

a 中标意向书 b.经工程师认可的施工进度计划

c.工程师发布的各种书面指令 d.招标时的标前会议记录

建设工程中监督管理要求：铁路建设工程监理信息管理内容

铁路建设工程监理信息管理

1 一般规定

1.1 监理信息的管理工作应遵循规范、真实、高效的原则。

1.2 监理信息是监理工作的基础，项目监理机构中应设信息管理人员负责监理信息的综合管理，总监理工程师为总负责人。

1.3 监理信息形态的主要形式有文字图形信息、语言信息、新技术信息(电传、网络等)。

1.4 大力推广和正确运用计算机技术等信息管理手段。

1.5 根据监理单位所承担的项目实际情况和公司的综合能力，采用相应的信息管理系统应用模式。

2 信息流程

建设工程参建各方信息关系流程图

项目监理机构信息流程图

3 信息收集

3.1 收集建设单位提供的信息

1 在工程开工前监理准备工作阶段，按监理委托合同约定的时间和数量收集施工合同副本及设计图纸。

2 建设单位的书面文件、电话、电传文件、会议纪要

电话、会议内容的记录应力求准确，以确保记录的真实性，重要的电传文件应将原件保存。

3.2 收集施工单位提供的信息

1 施工单位提供的信息主要是各种报审、报验文件。监理工程师应及时地掌握施工现场的动态，并依据设计文件、合同文件、监理规范、工程验收标准等对施工单位提供的施工组织设计、进度计划、质量检查记录、验收记录、验工计价、试验数据、各种质量证明文件等进行审核，确保信息的真实、有效、完整。

2 经专业监理工程师、总监理工程师审核签认的报审、报验文件，信息管理人员应及时地收集、整理、分发和存放

3.3 收集项目监理机构内部的信息

1 监理工作日记

具体内容见14.4

2 收集监理月(季、年)报资料，主要内容包括:

⑴ 本期在施形象部位及施工项目;

⑵ 本期工程实际完成情况与计划进度比较;

⑶ 对进度完成情况进行分析对比，并作出综合的评价;

⑷ 如果某一部分滞后，进行原因分析、指出存在的主要问题和困难，提出如何解决的意见;

⑸ 材料/构配件/设备的质量情况、主要施工试验情况;

⑹ 检验批、分项工程、分部工程、单位工程的验收情况;

⑺ 工程质量问题、情况分析、采取的措施和效果;

⑻ 工程量及工程款审批情况、投资完成情况的统计分析、预测;

⑼ 工程变更情况(主要内容、数量等)、工程索赔情况;

⑽ 监理工作情况统计。

3 上级对下级的各种指令、指示，下级对上级的各种申请、工作汇报等。

3.4 收集工地会议信息

1 工地会议包括开工前建设单位主持的第一次工地会议、项目监理机构主持的工地例会以及出现需要及时解决的问题时召开的专题会议。

2 会议纪要包括会议的名称、主持人、参加人、时间、会议地点、会议内容等，设专人记录，形成的会议纪要由参加会议各方代表会签等。

3.5 收集其他方面的信息

1 包括气象资料、造价信息、法律、法规、技术标准、施工规范等;

2 信息应具有时效性和有效性。

4 信息整理和储存

4.1 利用计算机建立监理管理台帐

1 工程材料、构配件、设备报验台帐

内容包括:名称、规格型号、数量、生产厂家(供应商)、使用部位、质量情况、报验日期、签认日期等内容。

2 施工试验报审台帐

内容包括:试验内容、部位、时间、试验组数、试验结果、统计结果等内容。

3 验收台帐

内容包括:检验批、分项、分部及单位工程的验收日期、验收结论等内容。

4 工程量、工程进度款报审台帐

内容包括:子项名称、申报工程量及价款、审签工程量及价款、工程量及价款累计等内容。

5 测量报验管理台帐

内容包括:日期、部位、测量结果等内容。

6 工程变更记录台帐

7 工程进度管理台帐

8 监理工作记录台帐

9 其他管理台帐及有关报表

4.2 利用信息管理系统对信息进行分析

1 进度控制

⑴ 绘制网络图及横道图;

⑵ 依据收集到的工程实际进度的信息，与计划的进度进行比较和分析，分析产生进度超前或滞后的原因、存在的主要困难和问题，提出如何解决问题的意见;

⑶ 对进度计划及时的调整并进行工程进度变化趋势的预测。

2 质量控制

对收集到的工程质量信息进行统计分析，系统地将当期施工中各种质量情况，(包括现场检查时监理人员发现的各种问题、施工中出现的重大事故及处理情况等)进行归纳和评价。

3 投资控制

对每月的投资完成情况进行统计，与投资计划、合同价款进行对比分析，并对项目投资变化趋势进行预测。

4 合同管理

包括变更设计、费用索赔、工程延期和工程延误、合同争议及合同管理的其它信息。

4.3 监理信息的储存

1 信息的储存分短期储存信息和长期储存信息，对有价值的原始资料、数据及经过加工整理的信息，要长期储存以备查阅。

2 信息储存的介质主要有纸、胶卷、计算机存储器。

5 信息传递

5.1 传递给建设单位的信息

信息传递一览表

序号信息内容传递方式传递数量传递日期、时间

1监理月报计算机网络1本月底前

书面1下月5日前

2监理季报计算机网络1下季5日前

书面1下季10日前

3监理年报计算机网络1下年1月15日前

书面1下年1月20日前

4监理工作总结计算机网络1竣工后一个月内

书面1竣工后一个月内

5工程质量评估报告计算机网络1初验后10日内

书面1初验后15日内

6季度验工计价汇总表计算机网

络1下季15日前

书面1下季20日前

7年度验工计汇总表计算机网络1下年1月15日前

8竣工结算审批表 书面1竣工结算后

5.2 传递给施工单位的信息

发送给施工单位的经监理工程师审签的报审、报验文件及通知应做到及时有效，并应有日期、收文人的签字手续等内容的记录。发文的数量按照相应文件的具体要求。

5.3 传递监理机构内部的信息

建设工程中监督管理要求：建设工程合同管理考试试卷

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。

1.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为(__ )。

a.以代理人的名义与对方谈判

b.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款

c.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求

d.形成的合同由委托人和代理人共同履行

2.法人的变更是指(__ )。

a.法人法定存在期限届满__ b.法人企业改变经营方式

c.法人企业转让企业__ d.企业法人资格被撤销

3.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是(__ )。

a.保证__ b.抵押__ c.质押__ d.留置

4.担保方式中的保证要求(__ )订立书面保证合同。

a.债权人和债务人__ b.保证人和债权人

c.保证人和债务人__ d.主合同当事人

5.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可(__ )。

a.按合同约定违约金要求对方赔偿

b.按实际损失加上违约金要求对方赔偿

c.在原约定违约金基础上适当增一定比例违约金

d.请求法院增加超过违约金部分损失

6.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在(__ )到达对方、

a.要约到达对方之前__ b.对方发出承诺之前

c.对方承诺到达要约人之前__ d.对方承诺生效之后

7.债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于(__ )。

a.权利转让__ b.义务转让

c.当事人的主体变更__ d.当事人的主体不变

8.债权人决定将其债权债务—并转让给第三人时，(__ )。

a.须经对方同意 b.无须经对方同意，但应通知对方

c.无须经对方同意，也不必通知对方 d.须经对方同意，但要办理公证

9.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定。事后双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应在(__ )履行。

a 支付货币一方所在地__ b.接受货币一方所在地

c.货币存放地 d.货币使用地

10.某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应(__ )。

a.将钢材送到施工现场__ b.将钢材送到发包人的办公所在地

c.将钢材送到发包人的仓库__ d.通知发包人自提

11.在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款(__ )。

a.有效__ b.无效

c.经公证后有效__ d.被拒绝后无效

12.对于受要约人延误的承诺，该承诺(__ )。

c.要约人未表示不接受有效__ d.要约人虽表示接受也无效

13.合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同(__ )。

a__ 自然终止__ b.归于无效

c.仍然有效__ d.可以撤销

14.《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权(__ )。

a.撤回合同__ b.撤销合同

c.解除合同__ d.中止履行义务

15.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用(__ )合同。

a.单价 b.总价 c.成本加酬金__ d.计划价格

16.对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，招标人(__ )。

a__ 可自愿选择公开或邀请招标方式

b.可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准

c.可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准

d.选择公开或邀请招标方式均应得到批准

17.用评标价法评标时.能够转换成价格的评审要素中，(__ )不能从投标价中减去。

a.工期提前带来的效益

b.开标后投标人提出的优惠条件

c.技术建议带来的效益

d.为招标单位人员进行与项目相关的技术培训

18.确定中标人后，招标人与投标人应以(__ )作为施工合同价。

a.标底价 b.投标价__ c.评标价 d.标底修正价

19.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应(__ )为准。

a.现场考察时招标人为的口头解释__ b.招标文件规定

c.书面回函解答__ d.仲裁机构裁定

20.考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用(__ )方式为宜。

a.公开招标__ b.邀请招标

c.议标__ d.方案竞赛

21.双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指(__ )的酬金。

a.正常监理工作__ b.附加监理工作

c.额外监理工作__ d.包括正常、附加和额外监理工作

22.《建设工程委托监理合同标准条件》规定“委托人”是指(__ )。

a.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人

b.承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人

c.进行监理招标的一方

d.监督监理招标的一方

23.《建设工程委托监理合同》规定，(__ )不属于委托人的权利。

a、选定工程总承包人

b.要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告

c.选择工程分包人的认可权

d.调换总监理工程师的最终认可权

24.《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括(__ )。

a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误

b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失

c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立

d__ 监理入的过失导致合同终止

25.《建设工程委托监理合同》规定，(__ )应属于附加监理工作的范围。

a.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

b.不可抗力事件发生后的善后工作

c.发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间

d.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作

26.《建设工程委托监理合同》属于(__ )。

a.要式合同__ b 诺成合同__ c.单务合同__ d.技术合同

27.建设工程设计合同履行时，(__ )是承包人的义务。

a.提供有关设备的技术资料

b.向有关部门办理各设计阶段设计文件的审批工作

c.修改预算

d.确定设计深度和范围

28.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中(__ )不违反监理人员应遵守的职业道德。

a.向其他人泄露委托人申明的秘密

b.从承包方获取提前工期奖金

c.帮助承包人完善施工组织设计

d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

29.在对工程勘察、设计合同管理过程中，监理人对该合同进行管理的依据之一是(__ )。

a.设计方案和设计结果__ b.设计监理委托合同

c.建设项目立项批文__ d.公证机构的公证文件

30.以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，(__ )是错的。

a.合同协议书、中标通知书

b.施工合同通用条件、施工合同专用条件

c 标淮及有关技术文件、图纸

d.投标书、工程量清单

31.按照施工合同的规定，从开工之日起至(__ )止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。

a.承包人提请竣工验收前自检合格日

b.承包人提供竣工资料和竣工验收报告日

c.开始竣工检验日

d.竣工验收合格工程师在检验记录签字日

32.我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为(__ )。

a 发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用

b.承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用

c.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用

d.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用

33.发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存人承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为(__ )。

a.费用和工期损失均由承包人承担 b.补偿费用顺延合同工期

c.补偿费用但不顺延合同工期__ d.顺延合同工期但不补偿费用

34.《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括(__ )。

a.增加合同中约定的工程量

b.删减承包范围的工作内容交给其他人实施

c.改变承包人原计划的工作顺序和时间

d.更改工程有关部分的标高

35.在施工合同履行过程中，(__ )是错误的。

a__ 工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认

b.加工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认

c.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑议

d.承包人对工程师的错误指令不承担责任

36.为了保证工程质量，《建设工程施工合同》规定(__ )的最低质量保修期限为5年。

a.地基基础工程__ b.防水工程

c.给水管道工程__ d.设备安装工程

37.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，(__ )是错误的。

a.工程师可以拒绝验收

b.承包人承担由此发生的费用

c.承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的__

d.由此造成工期延误不予顺延

38.混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按(__ )处理。

__ a.费用和工期损失均给予补偿

__ b.费用和工期损失均不给予补偿

__ c.给予费用补偿但不顺延合同工期

__ d.顺延合同工期但不给予费用补偿

39.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由(__ )。

a.发包人承担

b.承包人承担

c.发包人和承包人共同分组

d.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

40.监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于(__ )而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。

a.两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工

b.承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工

c.等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工

d.为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹

41.当事人就特定的技术项目进行技术预测所签订的合同，称之为(__ )合同。

a.技术开发__ b.技术转让 c.技术咨询 d.技术服务

42.fidlc合同条件规定的“暂定金额”特点之一是(__ )。

__ a.该笔费用的金额包括在中标的合同价内

__ b.业主有权根据施工的实际需要控制使用

__ c.此项费用的支出只能用于中标承包商的施工

__ d.工程竣工前该笔费用必须全部使用

43.fidlc合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，(__ )。

a.不应返还保留金

b.应退还一半保留金

c.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半

d.应全部退还保留金

44.fidic合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到(__ )日止。

a.颁发工程移交证书

b.颁发解除缺陷责任证书

c.承包商提交给业主的“结清单”生效

d.工程移交证书注明的竣工

45.按照fidic分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后(__ )。

a.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求

b.认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要

__ c.不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告

__ d.不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告

46.在fidic合同条件中，(__ )属于承包商应承担的风险。

a.施工遇到图纸上未标明的地下构筑物

b.社会动乱导致施工暂停

c.专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化

d.施工过程中当地税费的增长

47.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的(__ )不属于工程师的权力。

a.检查承包人现场同期的记录

b.指示承包人缩短合同工期

c.当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面做出处理决定

d.把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中

48.fidic合同条件规定，(__ )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。

a.颁发工程移交证书__ b.颁发解除缺陷责任证书

c.签发最终支付证书__ d.承包商提交结清单

49.属于按索赔处理方式分类的索赔是(__ )。

a.合同中默示的索赔__ b.总索赔

c.工期索赔__ d.总承包人与分包人之间的索赔

50.某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向(__ )索赔，以补偿自己损失。

a.业主__ b.工程师

c.设备生产厂__ d.设备供货商

二、 多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符台题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。)

51.可以是第三人做出担保的方式有(__ )。

a.保证__ b.抵押__ c.质押__ d.留置__ e.定金

52.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括(__ )。

a.错误设计引起的费用 b.火灾

c.工人恶意行为造成的事故 d.技术人员过失造成的事故

e.盗窃

53.《合同法》规定的无效合同条件包括(__ )。

a.一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益

b.损害社会公共利益

c.在订立合同时显失公平

d.恶意串通损害第三人利益

e.违反行政法规的强制性规定

54.《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有(__ )情况时，可以中止履行。

a.经营状况严重恶化__ b.转让财产

c.丧失商业信誉__ d.没有履行债务能力

e.没有提供担保

55.《合同法》规定可以解除合同的条件有(__ )。

a__ 不可抗力发生

b.在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务

c.当事人迟延履行主要债务

d.当事人违约使合同目的无法实现

e.在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务

56.《合同法》规定合同应具备的条款中，(__ )属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。

a__ 当事人__ b.标的

c.数量__ d.违约责任

e.解决合同争议的方法

57.根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括(__ )。

a.要约人依法撤回要约 b.要约人依法撤销要约

c.拒绝要约的通知到达要约人 d.受要约人对要约内容做出变更

e.承诺期限届满，受要约人未做出承诺

58.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有(__ )。

a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议

b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉

c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁

d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行

e.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

59.招标人具备自行招标的能力表现为(__ )。

a.必须是法人组织 b.有编制招标文件的能力

c.有审查投标人资质的能力 d.招标人的资格经主管部门批准

e.有组织评标定标的能力

60.公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括(__ )。

a.工程概况__ b.项目资金来源

c.投标须知__ d.评标方法

e.招标范围

61.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有(__ )。

a.设计方案优劣__ b.环境保护措施是否合理

c.投资估算是否超过限额__ d.投标报价是否最低

e.社会信誉是否良好

62.在公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括(__ )。

__ a.办理招标备案__ b.编制招标有关文件

__ c.发布招标公告__ d.发售招标文件

__ e.组织现场考察

63.根据《建设工程委托监理合同》标准条件规定，委托人的义务包括(__ )。

a.开展监理业务之前向监理人支付预付款

b.提供与本工程有关的设备生产厂名录

c.必须免费向监理人提供为监理工作所需的__ 切条件

d.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定

e.授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表(在专用条款中约定) 负责与监理人联系

64.根据《建设工程委托监理合同》的规定，(__ )是监理人的权利。

a.选择施工总承包人的确认权与否决权

b.工程实际竣工日期的签认权

a. 工程上使用的材料和施工质量的检验权

d.设计变更的审批权

e.工程款支付的审核和签认权

65.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对(__ )有建议权。

a.生产工艺设计变更__ b.工程分包人的资格

c.确定设计标准__ d.调换承包人工作不力的有关人员

e.选择工程总承包人

66.委托合同的基本特征有(__ )。

a.合同的标的是劳务__ b.必须是有偿合同

c.合同是诺成、非要式合同__ d.条款内不包括违约责任

e.合同是双务的

67.勘察合同履行过程中，勘察承包人应当做到(__ )。

a.勘察成果质量符合规范及合同的约定

b.提出勘察技术要求

c.勘察进度符合合同的规定

d.勘察中的漏项及时予以勘察，但由此多支出的费用由发包人承担

e.自行解决勘察现场的土地使用和通道

68.设计阶段监理的内容包括(__ )。

a.选择勘察设计单位__ b.组织设计方案竞赛

c.确定设计使用的技术参数__ d.审查勘察设计方案和结果

e.编制项目概预算

69.《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中(__ )是错误的。

a.联动无负荷试车，由承包人组织试车

b.单机无负荷试车，由工程师组织试车

c.由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延

d.试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工

e.由于发包方采购的设备制造原因试车达不到验收要求，工期相应顺延

70.《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括(__ )。

a.运至施工现场待安装设备的损害

b.承包人机械设备的损坏

c.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

d.施工人员的伤亡费用

e.工程所需的修复费用

71.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有(__ )。

a__ 工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

b.工程师未能按时提出延期要求。不参加验收，承包人可自行组织验收

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录

e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

72.施工合同履行过程中，由于(__ )原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。

a.工程量增加

b.合同内约定应由承包人承担的风险

c.发包人不能按专用条款约定提供开工条件

d.设计变更

e.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

73.建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括(__ )。

a.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地

b.提供和维护非夜间施工使用的照明

c.开通施工场地与城乡公共道路的通道

d.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定

e.确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验

74.对建设工程施工中使用的材料设备质量检查应满足(__ )的要求。

a.材料生产单位必须具备相应的技术装备

b.必须是供货商自己生产的产品

c.符合国家的质量标准

d.产品包装符合国家标准要求

e.设备应有详细的使用说明书

75.承揽合同主要包括(__ )等类型合同。

a.定作__ b.复制__ c.修理__ d.仓储__ e.检验

76.施工分包合同的主要特点表现为(__ )。

a.发包人与分包人之间没有合同关系

b.分包人只能向承包人提出索赔

c.分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求

d.承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责

e.分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行

77.fidic合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有(__ )。

a.合同地位不同

b.工程款支付的开支项目不同

c.业主对指定分包商利益保护不同

d.承包商对分包商违约承担责任范围不同

辽.选择分包商的权利不同

78.fidic合同条件规定，如果竣工结算时发现，由于(__ )等原因使得实际结算款扣除暂定金额、调价款和计日工支付款后的总额超过有效合同l 5%时，应调整竣工结算款额。

a.业主拖延提供施工场地承包商获得补偿款

b.工程师指令增加的工作承包商获得工程款

c.施工期间因当地税费增加承包商获得补偿款

d.施工中遇到图纸中没有标明的地下障碍、依据合同调整单价后增加工程款

e.增加工程量清单部分工作承包商获得工程款

79.要使索赔得到公正合理的解决，工程师在工作中必须遵守(__ )等基本原则。

a__ 批评教育__ b.公正 c.自愿__ d.协商一致

e.平等

80.工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的(__ )等证明材料可以作为合理的依据。

a__ 中标意向书__ b.经工程师认可的施工进度计划

c.工程师发布的各种书面指令 d.招标时的标前会议记录

建设工程中监督管理要求：建设工程风险管理与控制

因忙于具体工作一直无暇学习，通过这些日子老师对教材及法律法规合同的悉心读解，言传身授让我受益匪浅，内心思绪万千，反思这些年的从业经历，觉得自己在主持工作过程中依旧有很多死角和弊端。从此次研习中得到启发，在学习过程中我们一共研读了如下章节。

一、 建设工程风险管理与控制

二、 施工安全案例分析

三、 施工项目成本控制

四、 施工项目索赔管理

五、 施工合同示范文本宣贯

归纳一下章节的研读体会有如下几点：

一、 通过建设工程风险管理与控制章节的学习使我体会到：

作为一个管理者应该站在总盘控制的角度来控制一个工程项目。只有通过对建筑工程三个基本要素的科学分析，我们才能客观的了解风险的发生概率，及对我们项目推进会造成的不良影响。有了这种全局观，我们可以很从容的在诸多矛盾中排查主要风险，根据其等级区分以其达到用合理的、科学的、适当的决策使风险转移， 通过对风险的控制的仔细划分，应站在全局观的高度上控制来打风险控制这场战役。才能使项目的推进如履平川。

二、 通过施工安全案例分析章节的学习使我体会到：

只有根据规范要求及承接工程的种类、特征、自身管理水平等情况，对施工现场存在的危险源进行了识别，列出清单，并对危险源一一评价，将其中导致事故发生可能性较大并且事故发生会造成严重后果的危险源定义为重大危险源，针对这些重大危险源，编制了事故应急预案，建立了事故应急救援组织，才能最大限度的预防和减少可能造成的伤害。施工组织设计是保证工程质量和施工安全的重要措施，其由工程部组织指导项目部编制，审核后报总工程师审批。对专业性强、危险性大的项目单独编制施工组织设计报审。项目部在编制施工组织设计时，基本能够根据工程的特点制定相应的安全技术措施，并能够严格按照施工组织设计进行施工，坚持安全技术措施交底制度，对于特定的安全技术措施，派专人认真组织落实，施工现场按照jgj9-99《建筑施工安全检查评分标准》的要求布置和管理，在防护、技术和管理上基本实现了对安全生产的控制。

但仅仅是预防是不够的，通过老师对工程事故的分析及应急预案的精心讲解使，我的安全视野得以提升，其指导思想必然在未来的工作中引领我的工作和学习。

三、 通过施工项目成本控制章节的学习使我体会到：

经过二次学习我可以清晰地认识到工程项目成本控制的基本任务是：全过程的核算控制项目成本：即对设计、采购、制造、质量、管理等发生的所有费用进行跟踪，执行有关的成本开支范围、费用开支标准、工程预算定额等，制定积极的、合理的计划成本和降低成本的措施，严格、准确地控制和核算施工过程中发生的各项成本，及时地提供可靠的成本分析报告和有关资料，并与计划成本相对比，对项目进行经济责任承包的考核，以期改善经营管理，降低成本，提高经济效益。

施工企业的最终目标是经济效益最优化。成本控制的一切工作都是为了效益，建筑产品的价格一旦确定，成本便是最终效益的决定因素。只有稳健地控制住工程项目成本，利润空间才能打开。而又因为建筑产品的一次性，其成本控制没有现成的依据可寻，更需要因项目而异，因时间而异。

四、通过施工项目索赔管理章节的学习使我体会到：