供电工程合同（5份范本）

【第1篇】供电电力工程承包发包合同

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

根据**电网公司批复的**供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、 工程内容及承包方式

1、工程内容：

2、工程安装费 万元(具体明细见附表)：

具体金额为：子项中标价______设计方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《**省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《**省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：

甲方(签章)： 乙方(签章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：

年 月 日 年 月 日

【第2篇】供电安装工程承包合同

2023供电安装工程承包合同编号：

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

合同签订时间： 年 月

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

第二条 工程承包范围

承包范围：

第三条 合同工期

日历工期： 天。

开工日期： 年 月 日(预付款到账后第3天开始计算)。

竣工日期：根据合同工期推算，开工后 个日历天。

如遇地质等不可抗拒原因以及甲方负责的土建工程项目未能交付使用等原因工期则顺延。

第四条 合同价款与承包方式

一、固定单价合同

1、工程造价暂定金额：人民币(大写) (￥： 元)。

本合同价款包含该工程土建基础及电缆管道、桥架等土建施工及安装工程、调试、到竣工验收接电等各项费用。工程最终结算造价以甲方审定为准，增减工程量凭双方现场代表(甲方必须有现场代表、预结算人员一致书面确认)。

第五条 工程款的支付

工程款的支付：按甲方的要求提供《工程款拨付申请表》请款。

1、在合同签订后，乙方进场开工7天内，甲方支付该合同价款的20 %给乙方作为工程预付款。

2、该工程完成90%工程量，乙方提供完成工程量定额清单和拨款申请后7天内，甲方支付至乙方实际完成工程量的70%工程款(含预付款)。

3、该工程竣工后经供电局验收合格、正式接火送电后，该工程竣工结算经甲乙双方认定，工程结算审定后7天内，甲方按该工程结算审定造价的97%工程款(含已支付款)支付至给乙方。

5、工程余下3%结算审定造价做为工程保修金，待工程保修期满且双方无争议后甲方在14天内一次性付清给乙方(不计利息)。

6、每次付款前，乙方应向甲方提交以下支付文件：

①乙方的拨付申请书(一式四份)。

②按税法规定提供有效发票：建筑业统一增值税专用发票。

备注：由于一、二次施工不同期进行，工程款依照上述条款按一、二次施工合同金额、进度分别计算支付。

第六条 工程质量与验收

1、以国家颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，工程质量按施工设计图纸技术要求。

2、工程质量等级：质量合格率达100%。工程质量标准：满足电力建设施工、验收及质量验评标准，达到南宁供电部门接电的要求，且按国家和行业标准进行验收、送电移交。并接受甲方的现场监督与检查。

第七条 安全施工

1、乙方在工程施工中要严格执行电力建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全措施严防事故发生，做到安全施工、文明施工。并对施工过程的安全生产、职业健康、环境保护工作负责。

2、乙方在施工过程中，应严格按电力行业安全作业要求采取严格的安全保护措施，做到安全施工、文明施工。乙方应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡，财产损失事故，并满足政府部门的管理要求，所发生的费用由乙方承担。

3、现场施工人员必须持有相关资质，并对现场施工人员进行三级教育。

第八条 设计变更

1、乙方执行电力建设施工及验收技术规定、建设工程施工技术有关管理的规定，严格按照施工图纸施工，发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修改，应及时向甲方代表和设计单位提出变更设计申请。

2、乙方对原设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应送原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸、说明，对于较大或重大设计变更应取得有关部门批准。

3、设计变更内容：(1)工程量增减;(2)取消或增加某一项目;(3)杆塔及基础形式变化;(4)线路长度增减等。

4、由于甲方原因的重大设计变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。由于乙方原因的设计变更，由乙方承担费用，延误的工期不能顺延。

第九条 竣工结算

1、结算方式：按实际完成工程量乘以中标预算清单单价进行审定造价结算。

2、设计变更引起的工程量变化的，按中标预算清单单价进行结算;如工程量清单项目有类似单价的按类似项目单价;如工程量清单项目没有类似单价的，按《南宁建设工程造价信息》同期信息材料单价或市场价格套用相应定额及配套工程费用定额计算。

3、承包人提供竣工资料的约定：竣工后十天内交完备的竣工资料及竣工图肆套，发包人在收到并查验所有竣工资料完备后十个工作日内组织相关部门验收;未按期提供竣工资料的，延续验收的责任由承包人承担。

4、承包人提交结算资料时间：竣工验收合格后15日内承包人提交完备结算资料，逾期造成结算延误的，责任由承包人负责。结算资料必须经发包人(发包人必须组织现场工程技术人员、预结算人员)、承包人、监理方书面确认的竣工图，资料须包含发包人、承包人、监理方三方确认的设备移交清单。

承包人提交的结算资料包含工程签证索赔内容时，工程签证索赔单(或现场原始记录)必须有发包人委托的现场监理方、发包人派驻的工程师、预结算人员的一致书面确认，如缺少任何人员的书面确认，该项工程量变更不成立，发包人将不把该变更工程量计入索赔费用。竣工图必须由竣工验收参与人员与承包人共同确认、并书面认可。承包人提供的结算资料必须符合发包人工程管理的要求，如不符合，发包人将拒绝接收。

5、发包人审核结算资料时间：收到完备结算资料后三十个工作日内提出审核意见。

竣工验收达标后，承包人不能在十五个工作日内将全套合格的竣工结算资料送给发包人，延误审查结算的责任在承包人，每延误一天按合同总价的万分之四向发包人支付违约金;逾期发包人有权自行收集结算资料并委托有资质的造价咨询单位进行审核，承包人必须在10个工作日内答复，超过10个工作日的，审核结果视为乙方同意。

如承包人不同意结算审核结果，双方协商不能取得一致意见的，乙方需向仲裁机构申请或采取其他办法与甲方达成一致的处理意见，否则以甲方审核的结算报告为准，该工程结算定案 。

6、如发生以下情况，双方协商解决：

(1) 国家计划重大调整。

(2) 不可抗拒的自然灾害。

(3) 其他约定事宜：

第十条 材料设备供应

1、主要设备、材料及配件需选用优于或相当于如下品牌产品：

(1)电缆： 优于或相当于金杯、南昌、阳工、纵缆。

(2)开关柜、进出线柜：优于或相当于亚洲电力、南亚。

(3)变压器：优于或相当于南宁南特、佛山汇茂、广东粤特。

2、乙方提供产品为全新、完整、未经使用的货物，并提供相应的产品合格报告。

3、乙方负责采购的材料应符合设计和有关标准要求，对材料设备质量负责，并且满足南宁供电局有关技术规范要求，属于20xx广西电网投标资质合格供应商范围。

4、由乙方采购的材料与设计和规范要求不符，甲方代表拒绝验收，由乙方重新采购符合要求的物资，并承担由此发生的费用，工期不能顺延。

第十一条 双方责任

甲方责任

1、负责办理该工程的申报手续及供电行政收费等费用。

2、经供电局有关部门会审同意的设计图纸及施工方案如有变更，由甲方与供电局有关部门协商解决。

3、施工期间，甲方应派工程负责人到现场以便联系工作。

4、工程未经验收甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

5、负责解决满足设备机械进场施工的道路畅通。

6、按合同规定按时支付工程款。

7、甲方委派 为甲方代表，按合同规定监督工程质量、进度、工程费用、工程资料收集和现场安全文明施工等，监督合同条款的履行，协调关系，参与重大技术方案的修改工作和工程签证、签证管理工作。

8、发包人提供施工现场200米范围内水、电接入点，承包人自行接入并承担相应费用。

乙方责任

1、乙方要认真执行电力建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定，严格按照经供电局报装处会审同意的方案施工，发现设计错漏不得将错就错或擅自修改，应及时向甲方提出变更设计申请。

2、施工期间如需办理城建开挖、恢复报批、占用场地等手续由承包人协助发包方办理。

3、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工，工程验收质量不合格者，其返工所需一切费用均 由乙方负责。

4、负责本工程通过供电局验收合格，接火，送电，并协助发包人办理移交给供电局统一管理与维护的相关手续，协助发包人办理一户一表，供电合同等与供电局相关的各项手续(整理资料送发包人存档)。

5、采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。

6、负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护，负责施工场地清洁。并做好文明施工和安全施工，因乙方施工损害行为造成损失的，乙方承担全部赔偿责任，如因此导致甲方被司法仲裁机关裁决承担赔偿责任，乙方按赔偿数额支付给甲方。

7、自行负责施工期间的用电用水。如由甲方提供用水用电，则乙方支付给甲方相应的施工用水用电费用。

8、乙方委派 庞传有(联系号码：)为乙方现场代表，负责协调解决工程施工的进度、质量、安全、环保管理，签认有关工程技术文件资料。

9、保险

乙方投保内容：承包人必须为施工单位现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费用。

10、提交供电局接入确认书。

第十二条 工程保修

1、保修期限：工程保修期限为一年(由工程验收合格送电试运行24小时后算起)。

2、保修范围：乙方承建的全部工程内容。

第十三条 不可抗力

参照执行《建设工程施工合同(gf-20xx-0201)》第二部分通用条款第17条。

第十四条 合同文件

合同文件组成应包括以下部分：

1、本合同文本

2、本合同双方确认的工程预算书

3、本工程设计文件

4、合同的其他附件

第十五条 合同争议及解决

合同执行过程中如有争议，双方本着友好协商的原则进行解决。经双方协商不成，建议诉讼解决争议。

第十六条 其他

为保证施工顺利进行，除上述条款外，甲、乙双方应对整个工程施工中，遇到的任何问题应互相协商解决，以便工程顺利完成。

第十七条 违约责任

甲方责任：

1、不按合同约定时间拨付工程款，每逾期一天，甲方按工程拖欠余额的2‰向乙方赔偿违约金，赔偿金不超过合同总额的2%。

2、如遇不可抗拒力所造成的损失，按合同的有关约定由双方协商处理。

乙方责任：

1、工程施工质量或乙方采购的材料不符合设计及合同约定的，乙方负责在甲方要求的时间内无偿修理，退换或返工，达到质量合格为止。由于修理或返工造成逾期交付的，每逾期一天，乙方应按合同总价的2‰向甲方支付违约金，赔偿金不超过合同总额的2%。

2、由于非不可抗力的原因，工程不能按合同约定时间交付使用的，每延期一天内，乙方应按合同总价的2‰向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此造成属于本工程实际损失，如因乙方的违约行为影响甲方其它工程的施工，甲方有权将工程未完工部分交由第三方施工，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

3、乙方必须遵守南宁供电局受用电工程质量承诺书，因材料质量、施工质量、客户停电事故，致使甲方遭受损失的，乙方承担相应的责任。

第十八条 合同生效及终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工交验收，结清工程余款保修期满自然失效。

合同份数：本合同一式陆份，正本贰份，副本肆份，正副本具有同等法律效力，发包人执壹正贰副，承包人执壹正贰副(其中壹份作为工程竣工资料内容提供给发包人)。

第十九条 补充条款

1、乙方有以下情况之一者，将视为违约，甲方有权采取以下措施处理，并视情节轻重处予违约处罚金。

2、合同签订之日起15日内，乙方无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械时，视为违约，甲方有权解除合同，没收其全部履约保证金，甲方有权另行发包工程。

3、主要机械的数量、型号，应与合同相符，若甲方认为合同规定的进场机械不能满足施工进度要求，有权指令乙方增加机械投入，乙方不得拒绝。

4、所有以上违约处罚金金额均在乙方的履约保证金(包括银行利息)及计量支付款内扣除，甲方预先下发统一格式含有违约处罚意向的指令，如乙方不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发违约处罚通知书(不再陈述违约处罚理由)。乙方履约保证金被扣罚后，甲方从乙方最近一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。

5、乙方在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分违约处罚金(不包括利息)。

6、工程款的使用

本工程资金属业主自筹资金，乙方在施工期间必须保证资金的专项使用，不得挪作他用，并自觉接受业主和银行的监督，否则将视为乙方违约。

乙方对外支付其他工程款，必须按以下规定报批，违者将视情节轻重，给予罚(等额)款，没收履约保证金、终止合同等。

凡进入本工程工作的妇女应持有计生证，否则不准安排工作，禁止使用童工。

本工程合同价款已包含安全防护、文明施工措施费。使用要求：专款专用，具体按桂建质安20xx22号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》要求执行。

发包方：(盖章) 承包方：(盖章)

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

电 话： 电 话：

日 期： 日 期：

【第3篇】供电工程勘察设计合同

2023供电工程勘察设计签订时间：

签订地点：

甲方：

所在地：

法定代表人：

项目联系人：

通讯地址：

联系电话：

乙方：

所在地：桂林市

法定代表人：

项目联系人：

通讯地址：

电话：

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：设计有限责任公司

本合同由广西电网有限责任公司桂林供电局经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》。

1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规。

1.3中标通知书，编号：

第二条本合同项目的名称、阶段、规模、投资、勘察设计范围、内容及标准：

2.1项目名称、规模

2.1.1项目名称：

2.1.2项目规模：

2.2勘察设计阶段、范围

2.2.1勘察设计阶段：可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图编制。

2.2.2勘察设计范围：变电工程、线路工程设计。

2.2.3设备技术规范编制。

2.2.4估、概、预算书编制、施工图修编概算的工程量表(含设计修改、签证工程量)。

2.2.5工程竣工投产后，负责竣工图编制。

2.2.6及时派驻现场设代。

2.3按国家现行电力工程勘察、设计规程进行勘察设计。

第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件：

序号资料及文件名称份数内容要求提交时间

1工程项目批准文件(复印件)1随合同项目一并落实交付

2厂家资料1满足设计需要按设计进度提供

3工程建设相关的外部条件：批文、协议、设备订货合同等1满足设计需要按设计进度提供

第四条乙方向甲方交付的勘察设计文件及份数：

序号成果及文件名称份数内容及要求备注

1可行性研究(含选所报告)25

2初步设计30按选所报告审批文件进行

1、同时委托的工程项目数在15个及以下时,设计总工期为45天。

2、同时委托的工程项目数量超过15项时，每增加10项，总工期增加15天

3设备标书10按审定方案的设备技术规范要求进行

4施工图18按初设审批文件进行在主要设备厂家确定后1个月内完成土建施工图，2个月内完成一次设备安装图，3个月完成二次设备安装图

5施工图预算书(纸质及电子版)8按国家行业规定编制施工图预算应在施工图纸完成后一个月内编制完成，最迟应在单项工程竣工投产前2个月完成

6竣工图文件编制8纸质文件份数一式五份，光盘三份工程启动试运行完成后一个月内交付

4.1工程勘察设计文件交付时间见上表，乙方按甲方指定的部门交付文件。

4.2勘察设计工期如遇特殊情况(设计方案变更、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时，工期顺延或另行商议。

第五条取费标准及拨付办法

5.1本合同中各项目的工程勘察设计按国家现行有关规定的收费标准计算、支付，国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方协商议定。

5.2乙方中标额为根据工程批准的初步设计审定概算按《工程勘察设计收费标准》(2002年修订版)计算，在经招标人审定后的勘察设计费的基数上。下浮__(下浮率小写：__，暂定合同金额为人民币壹佰玖拾陆万肆仟捌佰贰拾壹元整(小写：__x元)。暂定合同价详见：附件1明细表

5.3勘察设计费的支付方法为：

(1)初步设计通过审查后，甲方向乙方支付合同价款的50%。

(2)乙方提交全部设计文件交甲方后，甲方向乙方支付合同价款的30%。

(3)质量保证金按合同结算价的20%计列，工程投运、移交完全部竣工图纸、消除全部设计缺陷后结清。

(4)乙方对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方勘察设计遗漏或错误造成甲方以下损失：工程质量事故损失、提供的设计方案与现场实际严重不符、工程总费用超审定概算达5%及以上、物资积压浪费的，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金额由甲乙双方商议签订补充协议。

(5)每次付款前设计单位需提供增值税专用发票。暂定合同价详见明细表附件1。

(6)工程初步设计审定概算批复后，根据审定概算费用，双方签订补充协议确定合同最终合同价款。

第六条双方责任

6.1甲方责任：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按本合同第四条规定交付勘察设计文件时间顺延。

6.1.2甲方变更项目的勘察设计内容、规模、范围、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，或未能按期提供勘察设计必须的资料或工作条件而造成乙方勘察设计返工、或修改设计时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方已耗工时、工作量向乙方支付费用。

6.1.3在合同履行期间，甲方无正当理由单方解除合同或单方违约致使合同无法履行的，乙方未开始勘察设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始勘察设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。

6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间(遇节假日顺延)向乙方支付勘察设计费用，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的勘察设计费。

6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交勘察设计文件时，甲方应支付赶工费。

6.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件，费用乙方自付。

6.1.7甲方应保护乙方的勘察成果和设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的勘察成果和设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

6.2乙方责任：

6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察设计文件。

6.2.2乙方对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方勘察设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金。

6.2.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的勘察设计文件交付时间，每延误一天，应减收延迟交付勘察设计文件部分的应收勘察设计费的千分之二。

6.2.4合同生效后，乙方无正当理由单方解除合同或单方违约致使合同无法履行的，乙方应双倍返还定金。

6.2.5乙方交付勘察设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付勘察设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行勘察设计交底、现场施工服务、处理有关勘察设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作。

6.2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

第七条其他

7.1乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方向甲方提供有关部分的复印标准图。本合同第四条规定乙方交付的勘察设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

7.2本合同乙方按规定应向甲方提供勘察设计文件份数初设30份、施工图18份。应甲方实际要求，乙方向甲方增付设计文件时，增加的文件份数按200元/公斤计收工本费。

7.3本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

7.4甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，双方另行签定技术咨询服务合同，并支付费用。

7.5工程建设完成后，若乙方通过设计优化而工程投资有节余时，甲方提取其10%奖励乙方。

7.6工程建设时，非甲方原因导致的设计修改而使工程投资增加时，乙方应按投资增加额的10%向甲方赔偿。

7.7由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.8本建设工程勘察设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，可向甲方所在地法院诉讼解决。

7.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7.10本合同一式10份，其中正本2份，甲乙方各执1份;副本8份，甲方执4份，乙方执4份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人:法定代表人：

委托代表人:委托代表人:

经办人：经办人：

单位地址：单位地址：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

传真：传真：

户名：户名：

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号：

【第4篇】供电所宿办楼建设工程质量监理合同

2023供电所宿办楼建设工程质量监理甲方(聘用单位)：____________(以下简称甲方)

乙方(受聘人)：______________(以下简称乙方)

甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

第一条、合同期限、合同有效期：

自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

____条、乙方工作岗位及职责：

1、自合同约定之日起，乙方负责甲方供电所宿办楼建设工程质量监理。

2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。

3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。

4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。

7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。

8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。

第三条、工作报酬：

甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

第五条、聘用合同的变更、终止和解除：

1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。

2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。

3、乙方不履行聘用合同的。

4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

第六条、其它事项：

1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签、盖章后生效。

2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

3、双方认为需要规定的其他事项。

甲方(盖章)：

代表(签)：________________乙方(签)：_______________

【第5篇】供电系统工程施工合同

2023供电系统工程施工建设单位:(以下简称甲方)

承包单位：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议:

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、承包方式及范围

承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。承包范围：

1、供电系统设计。

2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;

3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从101013南华线9号杆接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。

4、整理工程施工验收资料

5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

三、工期

20xx年7月15日至20xx年8月15日。

四、工程造价及付款方式

该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。

总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。

付款方式:

1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;

2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。

3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。

五、箱变技术要求

1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;

2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;

3、每组箱变内部低压出线为6路400+2路250,低压柜体之间用母排连接;

4、变压器采用2台(%)变压器(产品是铜芯，达驰

5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压;(厚度要达到国家行业标准);

6、母排要求铜母排，国家标准2铜排，质量标准参照国家标准规范要求;

7、电气开关等元器件品牌为正泰或质量不低于该品牌。

六、安装质量标准

1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

2、乙方提供的材料、设备质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。

4、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。

七、双方责任

甲方责任：

1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。

2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。

3、及时支付工程款。

乙方责任:

1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工;

2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;

3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。

4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定，确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同总造价的3，给甲方赔偿损失。

5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630的配电施工工程，须协助甲方将壹630箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。

八、质保期

箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。在质保期内，乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的，应给予甲方相应的赔偿。

十、合同生效

合同生效时间：20xx年7月15日。

本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日