安装设备合同（15份范本）

【第1篇】机器设备购买安装调试合同

2023机器设备购买安装调试卖方:(以下简称甲方)

买方:(以下简称乙方)

甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。

第一部分一般条款

第一条、合同标的

1.本合同标的名称、规格、型号、单价、质量、数量、材质及其它技术参数(详见专有条款内约定)

第二条、合同价款

1、合同总价款:详见专用条款约定。

第三条、质量标准及乙方对质量的要求

1、符合国家质量标准及乙方要求(详见专用条款约定)。

第四条、交货时间、地点、方式

1、交货时间：按乙方指定时间交货(详见专用条款约定)。

2、交货地点：乙方指定地点(详见专用条款约定)。

3、运输方式：汽运、水运或火车运输(详见专用条款约定)。

4、运输、保险、装卸由甲方负责，相关费用由甲方承担。

5、运输途中设备毁损、灭失的风险由甲方承担。

第五条、包装要求

1、应采用符合产品性能要求的包装足以保障设备外观、结构、性能等各方面的完好为必要。

2、乙方另有要求的详见专用条款约定。

3、包装物由甲方免费提供不回收。

第六条、安装调试

1、甲方交货之日起日内，由甲方负责免费安装、调试至运转正常。

2、随机备品、配件由甲方配齐，费用由甲方承担。

3、甲方安装调试人员差旅费、食宿费等均由甲方自行承担。

第七条、验收及异议期

1、验收方法：以本合同第三条和乙方实际生产要求进行验收。

2、甲方应当在验收之日前日通知乙方验收。

3、异议期为设备安装调试完毕至运转正常且乙方验收合格之日起个月。异议期内乙方提出异议的，甲方应负责在日内处理，如甲方未能按时处理，则视为默认异议成立。

第八条、付款方式

1、付款方式详见专用条款约定。

2、甲方需于乙方付款前交付合法有效的增值税发票，否则乙方可拒付相关款项。

第九条、保修条款

1、保修期自设备安装、调试至运转正常且乙方验收合格之日起算，具体保修时间详见专用条款约定。

2、在保修期内，设备出现质量问题由甲方负责维修，所需费用均由甲方承担。甲方安装维修人员差旅费、食宿费等均由甲方自行承担。

3、甲方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质。

第十条、违约责任

1、甲方不能交货的，乙方有权单方面解除合同，甲方需返还乙方已付货款及利息，并承担合同总价款%的违约金。

2、甲方迟延交货或未能按合同约定期限安装、调试完毕进入正常运转，每迟延一天，承担总价款‰的违约金，延迟达天，视为不能交货，按本条第1项所规定的不能交货处理。

3、甲方所交产品型号、规格、质量不符合合同约定及乙方要求的，甲方应予以无偿退换，由此造成迟延交货的，按本条第2项规定的延迟交货处理，甲方不能退换的，视为不能交货，按本条第1项承担违约责任。

4、在保修期内，如出现质量问题，由甲方负责在乙方通知后日内修复，甲方未能按合同约定期限予以修复，每迟延一天，承担合同总价款‰的违约金，同时乙方可自行维修或另请第三人予以维修，其费用由甲方承担。

5、违约金尚不足以弥补乙方损失的，甲方还须承担赔偿责任。

第十一条、合同的解除

1、如出现下列情况，乙方可单方面解除合同。

(1)甲方迟延交货达天;

(2)在保修期内，甲方迟延修复达天;

(3)在保修期内，甲方提供的设备不符合合同约定或有关法律规定的质量及技术要求，或不能满足乙方生产要求的;

(4)甲方迟延安装、调试完毕进入正常运转达天;

(5)设备出现质量问题，乙方所请的第三人也无法修复的。

2、乙方解除合同的，甲方需返还乙方已付货款及利息，并承担合同总价款%的违约金。违约金尚不足以弥补乙方损失的，甲方还须承担赔偿责任。

第十二条、培训条款

1、甲方应于设备进入正常使用前,教导乙方人员具有独立操作及维护、保养能力,未完成前项训练乙方得拒付合同款项。

2、人员保险及施工保洁

(1)甲方应自行为其员工保险,并保障安装施工安全,维护员工纪律,并随时保持施工现场清洁。

第十三条、不可抗力

1、当甲、乙双方因不可抗力因素不能履行或不能完全履行本合同时，可协商顺延履行时间，互不承担违约责任。遭遇不可抗力因素一方须在发生不可抗力事件后日内书面通知对方。双方应及时采取有效措施减少损失。如因一方延误履行而遭遇不可抗力的，责任方不能免除违约责任。

2、不可抗力包含但不限于战争、台风、地震、水灾、禁运、罢工等。

第十四条、争议的解决

1、甲、乙双方因本合同发生纷争时,当事人应协商解决,协商不成发生诉讼时,双方同意由法院管辖。

第十五条、技术资料、合格证明及产品保证书的交付

1、甲方应当在产品验收合格之前向乙方交付技术资料、合格证明、产品保证书及其它有关资料和文件否则乙方可拒付合同款项。

2、甲方应当交付的其它资料和文件详见专用条款。

第十六条、其它约定事项

1、合同中若有连接设备为其他公司制造，甲方须对乙方设备与该连接设备连接后所产生之质量问题承担连带责任。若对此质量问题不予解决或拖延解决，则乙方有权拒付相应款项，并视为验收不合格，追究甲方违约责任。

第二部分专用条款

第一条、合同标的

品名规格/型号单位数量单价总价其他

第二条、合同价款

1、合同总价款:_____________元(大写：人民币___万___千___百___拾___元整)。

第三条、质量标准及乙方对质量的要求

1、符合国家规定的质量标准：

乙方对质量的要求为：

第四条、交货的时间、地点、方式

1、交货时间：年月日至年月日止。

2、交货地点：依照乙方指定的交货地点：。

3、交货方式：交货方式采用以下第种方式。

(1)一次性交货:依照乙方指定的时间一次性交货。

(2)分批交货：依照乙方订单上的数量、时间分批交货，乙方于交货前天发订单给甲方，甲方如有异议，应在交货前天向乙方提出，经乙方书面确认采纳。

4、运输方式：。

第五条、包装要求

1、乙方对包装的要求为：。

第六条、付款方式

1、付款方式为：，余款为总价款%，即人民币元，作为保修金，待保修期满后，如设备没有出现质量问题，且双方无其它争议时，无息支付。

2、保修期：本设备保修期为年，其该设备安装调试完成验收合格开始计算。

第七条、技术资料、合格证明及产品保证书的交付：。

第八条、其他约定事项

第九条、本合同中一般条款与专用条款冲突时，以条款为准。

第十条、本合同一式份，甲方份，乙方份，双方签字盖章后生效，具有同等的法律效力。

第十一条、本合同未尽事宜，由双方协商另行订立补充协议。

甲方：

乙方：

二〇一四年月日

【第2篇】安装设备买卖合同

2023安装设备买卖公司_______________________公司经友好协商，特此订立以下条款:

第1条定义验收手册是指由出卖方提供并由双方确认，供双方检验设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。规定资料是指与本系统相关的、执行本协议所必需的.图纸、数据和其他资料。缺陷或瑕疵是指设备不符合验收手册有关规定之处。现场验收是指买受方按照验收手册对出卖方安装的设备所作的最后验收。技术规格是指本协议附表。

第2条销售主体事项出卖方愿意出售，买受方愿意购买下列设备:设备技术要求设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，并提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。出卖方应于________年____月____日之前准备且提交给买受方验收手册草案副本_______份。由买受方在____日内审议和批准验收手册。本协议正文规定如与附件规定相抵触，以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖，则以技术规格和规定资料为准。

第3条价格_________________________________________________

第4条支付买受方在收到出卖方的发票后，必须按下列期限付给出卖方款项

4.1签约后支付总价________%的定金

4.2买受方处交付设备并安装调试后，支付总价的________%的货款

4.3验收保留款为总价________%的货款，在设备调试合格后第____月内支付。

第5条交货与验收出卖方应在________年____月____日前完成设备的安装和调试工作并完成验收手册所规定的各项检测同时，出卖方须在设备验收单证上签字，证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的，且应由出卖方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。现场验收应在________年____月____日起进行。

第6条更改自本合同生效之日起，对本合同正文或附表作任何更改，必须作成书面形式，详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本合同的其他重大事项的影响，而且应由双方公司签字。为修补瑕疵或改善设备，出卖方可适当对技术规格作微小的更改或校正，只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。

第7条保修出卖方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷，以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。该设备及部件，从签署现场验收合格之日起，如在________年之内出现故障，出卖方负责在收到台新公司通知____日内进行调换或修理，由此发生的费用均由出卖方承担。如出卖方不履行上述保修义务，则应承担买受方由此而引起的一切损失。

第8条其它本合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均作废。

【第3篇】20xx设备安装合同

甲方单位： （以下简称甲方） 乙方单位： （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装门禁通道达成如下协议：

第一条 安装工程概况

1、

（1）工程地点：

（2）工程最终造价：￥ （人民币 元整）；

（3）开工日期：合同签订之日起十个工作日内；

（4）竣工日期：开工之日起五个工作日内；

（5）付款方式：现金或其它

第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试通道设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可。

第三条 产品的安装、调试、验收：

1、乙方负责通道设备的安装、调试。

甲乙双方商定：

（1）合同签订之日起十个工作日内，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

（2）开工之日起五个工作日，完成设备安装及系统的调试运转；

2、安装质量标准按国家规范及行业要求，乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。

第四条 价款结算方式及期限：

1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；

2、本合同工程安装总价款为：￥ 元，人民币 整；

（1）合同签订后,甲方支付乙方（预付款）人民币(占合同总金额的 75 %)￥ 元；

（2）工程款(占合同总金额的 25 %)￥ 元，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及设备权属为乙方。

第五条产品质量责任和售后服务条款

1、自验收之日起,工程保修期为壹年；由乙方无偿提供服务，如因甲方使用不当或人为损坏除外。

2、质保期结束后，乙方为设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。

第九条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方单位： 联系电话： 单位地址： 甲方代表：

乙方单位： 联系电话： 单位地址： 甲方代表：

20xx年x月 日

【第4篇】机电工程施工设备安装合同

2023机电工程施工设备安装甲方：______________厂

法定代表人：_________________厂长

乙方：_________________

甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：

一、安装的项目名称和地点：_________________

二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：名称：_________________规格：_________________型号：_________________数量：_________________安装：_________________合计：_________________

三、完成安装的期限：从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

四、安装的质量要求：_________________

五、安装的安全责任：乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关;

六、安装报酬的结算支付时间：_________________

七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金________元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失;

八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由_______________县人民法院裁判。

九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。

甲方：______________厂乙方：_________________

【第5篇】擦窗机成套设备采购安装工程合同

发包方(甲方)：_________

地址：________________

承包方(乙方)：_________

地址：________________

以《民法典》为依据，甲乙双方就____________________项目的擦窗机成套设备采购安装工程进行磋商，双方协商一致，将该工程交乙方施工，为明确双方责任，特签订如下协议供双方遵照执行。

一、工程概况

1、合同范围：________________

2、工程地点：________________

3、承包方式：________________

4、合同价款：________________

二、合同工期

1、供货与安装期限本项目的供货期_______日历天，安装期_______日历天(日历日，含法定节假日和公休日);

2、交货期是从接到买方供货指令时开始计算;

3、安装期是从买方对货物验收合格，发出安装指令时开始计算。

三、付款方式

1、合同签订时，甲方支付工程款的______%作为预付款。

2、乙方完成工程的一半时，甲方支付工程款的_______%。

3、乙方完成本工程时，甲方支付工程款的_______%，剩余5%作为质保金，在保修期满时无息支付。

四、甲方权利及义务

1、甲方有权监督乙方的维护服务，若乙方存在不符合约定的行为，甲方有权要求乙方进行更正;

2、协助乙方保护现场设备不被人为破坏;保证所有的使用者都必须具备相关资质，避免违章操作;

3、承担维护过程中所发生的水费及电费;

4、在收到乙方通知验收后，及时组织人员验收，甲方应及时按照合同约定付款。

五、乙方权利及义务

1、乙方承诺在合同有效期内，承担擦窗机使用过程中因设备维护原因发生的安全事故责任;

2、乙方须接受甲方的监督，对于甲方提出意见应予接受并改正;

3、乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业;

4、工程完工时，及时向甲方发出验收通知。

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

六、质量目标

本合同要求达到买方要求的合格标准及国家行业主管部门颁布的有关规定，包括但不限于《擦窗机》、《高处作业吊篮》等。

七、违约责任

双方应恪守本合同所有条款的规定，如有一方违反或不遵守本约定，责任方应向守约方承担本合同及法律规定的违约责任。

八、争议处理

由于履行本合同发生的任何争端、争议或要求，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

九、附则

1、本合同自双方代表签字起生效。

2、本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份，具有同等效力。

3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：________________

地址：________________

联系人：________________

联系电话：________________

工程所在地：________________

签订时间：_________________

乙方：________________

地址：________________

联系人：________________

联系电话：________________

工程所在地：________________

【第6篇】电气设备安装工程施工合同新

发包方：xx有限公司 （以下简称甲方）

承包方：xx安装有限公司 （以下简称乙方）

甲乙双方经友好协商，发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。为明确双方责任，确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，双方同意签订本合同，并共同遵守执行。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：石英砂加工一线电气安装。

1.2 工程地点：

1.3 工程内容：详见合同附件。

1.4 承包内容及方式：包安装、包验收及全部辅助材料。

1.5 工程性质：设备材料的安装施工工程。

1.6 安装工期：

l.6.1 安装工程开工日期：

1.6.2 安装工程竣工日期：

第二条 合同文件

施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。

第三条 标准和适用法律

3.1 使用标准和规范：施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。

3.2 适用法律 法规 ：中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。

第四条 图纸及技术资料

4.1 图纸保密要求：发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益，承包方仅限于本项目施工，不得用于其它项目。承包方未经发包方认可，不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方，否则，发包方有权要求承包方按合同总金额的10%承担 违约责任 。

4.2 发包方提供资料：本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸，承包方*根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外；其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计，经发包方书面同意后方可施工。

4.3 承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣 工资 料，竣工资料必须符合发包方档案统一规范，否则发包方有权拒绝结算。

第五条 甲、乙双方授权工地代表

5.l 发包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需发包方书面委任。

5.2 承包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需承包方书面委任。

5.3 甲、乙双方每周定期召开工程协调例会，参加例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程师。例会上承包方应对上周工作进行总结，并提出下周计划。发包方、监理对质量、进度作出点评。

第六条 双方责任：

发包方：1、负责工程线路线行协调工作。

2、负责本工程质量、施工安全、进度的检查监督工作，并协助承包方做好隐蔽工程的签证工作。

3、及时按承包方申请的验收时间进行工程验收。

4、负责开工前对承包方项目负责人的技术交底工作。

承包方：1、按①《国家城乡电网建设与改造工程管理规定》；②《电力建设工程施工技术管理导则》及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，确保工程质量达到国家或行业标准。

2、制订本工程施工组织设计、做好工程计划进度、工程各种施工记录。

3、承包方应严格执行国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》、《农村电网建设与改造工程施工现场安全措施管理办法》及有关安全规程、规定的要求，切实做好施工中的安全工作，加强施工中的安全防范措施。如承包方在施工中发生一切不安全的事故，应由承包方本身负责。

4、承包方应负责所有材料的保管工作，并有专人负责材料的进出仓记录，如承包方的原因造成材料的丢失或损坏，均由承包方负责。

5、负责提供所供设备材料的合格证明及相关文件资料。

6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。

7、承包方应积极配合发包方组织的施工质量及安全检查，对发包方提出的整改意见必须及时落实、整改。

8、及时提供上级统一规范的竣工资料（一式三份）给发包方。

9、 承包方负责安装水、电表，并向发包方支付施工用的水、电费，价格按供水、供电公司的价格执行。

第七条 暂停施工、中止施工或重新分包

7.1 如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方暂停施工。承包方按要求暂停施工，并妥善保护已完工程，实施处理意见后提出复工要求，发包方批准后方可继续施工。发包方在收到承包方复工要求48小时内未予答复，承包方可自行恢复施工。

7.2 终止施工或重新分包：如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方停止施工，承包方由于自身原因确定无法满足合同进度要求，发包方有权终止合同或者将一部分工程量分包给第三方。

第八条 工期延误

若合同的任一方由于不可抗力的原因，即双方不能控制的事件发生，如战争、地震及其它的不可抗力等原因影响了工期，则合同延期执行，工程延期时间与事件的持续时间相等。

第九条 工期提前

根据工程实际情况，如发包方提出要求将工期提前，承包方应尽力确保，并由双方协商后签订提前竣工协议。

第十条 安装质量和质量检查

10.1工程质量

10.1.1 承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

10.1.2 发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。

10.2 质量检查：发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。承包方也应加强自检，并作好必要的检查记录和签证。

第十一条 隐蔽工程和中间验收

工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位，承包方自检合格后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表参加，通知内容包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方准备验收记录，经验收合格，发包方代表在验收记录上签字后，方可进行覆盖和继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。48小时内发包方代表不到场，承包方可自行隐蔽并视为发包方认可。

第十二条 安装工程具备交接条件时，由承包方提前两天提出申请，发包方组织交接。

第十三条 重新检验

发包方代表提出对隐蔽工程重新检验要求时，承包方应按要求进行重检，并在检验后重新验收或修复。检验合格，发包方承担重新检验的工程费用；检验不合格，承包方承担发生的费用并应立即无偿进行修复。

第十四条 合同价款及调整

14.1 本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整（￥480000.00）。

14.2 当有以下情况之一时，可作价款调整。

14.2.1 本合同规定之外的工程内容增减。

14.2.2 本合同规定之内的工程量，如设计变更后单项工程上下变动在5%以内的合同总价不作调整，超过5%以上部分按实际结算。

14.2.3 发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。

第十五条 工程款 支付及工程价格结算

15.1 该工程完工，经发包方验收评定合格，在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实际结算总金额的90%；

15.2 留结算总金额10％作为质保金，质保期自调试合格满一年后无发现质量问题到的，在15个工作日内将余款一次付清给承包方。

第十六条 设计变更

16.1 发包方或设备供应商提供的设计变更，必须经发包方人员签字方能有效，并要求在施工前通知承包方。

16.2 承包方原则上应严格按图施工，不得随意更改设计，但确因需要应由承包方提出具体书面变更资料，经发包方代表同意并签证后，才能做出相应的设计变更。

第十七条 竣工验收及工程保修

17.1 本工程完工后，承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度，包括中间验收、竣工验收，所有验收报告均应由承包方提供检测数据，并由发包方进行复检验收。

17.2 承包方根据发包方要求，按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。

17.3 发包方代表收到竣工验收报告后，应在10日内组织有关部门验收。

17.4.工程交工验收后，工程（包括设备）质保期为１年，自该生产线正常投产之日起计算满一年。质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。

由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在质保期内承包方拒不修理时，发包方可动用质保金请人修理，超支部分应由承包方负担。

第十八条 解决争议的办法

18.1 甲、乙双方如在 合同履行 过程中发生争议时，双方先通过友好协商解决，如协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院提起 诉讼 。

18.2 发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好己完工程：

18.2.1 合同确己无法履行。

18.2.2 双方协议停止施工。

18.2.3 调解要求停止施工，且为双方接受。

18.2.4 法院要求停止施工。

第十九条 违约

19.1甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：

19.1.1 发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任， 违约金 按实际损失向承包方支付。

19.1.2 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方有权单方 解除合同 因。除非发包方单方解除合同，承包方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。

19.2 在履行合同过程中，非法定事由或约定事由出现，一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应承担违约责任，并支付合同总金额的15%违约金给守约方。

19.3 承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人；否则，发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。

第二十条 索赔

当发生索赔时，可按以下规定向责任方索赔：

20.1 有正当索赔理由，具有索赔事件发生时的有关 证据 。

20.2 索赔事件发生后20个工作日内，索赔方向责任方发出要求索赔的通知。

20.3 责任方在接到索赔通知后20个工作日内给予 确认，或要求提供进一步补充索赔理由和证据，责任方在20个工作日内未给予答复，应视为该项索赔已经 确认。

第二十一条 安全施工

21.1 承包方按有关规定，采取严格的安全措施，施工人员必须带好安全劳保用品后方可上岗。发包方责任造成的安全事故由发包方负责，承包方责任造成的安全事故由承包方负责并承担因此发生的一切费用，第三方责任造成的安全事故由发包方协调或由仲裁机构仲裁。

21.2 发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表，同时按政府有关部门要求处理。

21.3 承包方在施工过程中必须接受发包方现场安全调度的协调、管理，并配合相关施工单位积极完成施工任务，否则发包方有权按500-1000元/次的罚款在工程款中扣除。

第二十二条 保险

22.1 发包方负责施工现场发包方提供的设备和材料及发包方人员的生命财产保险及其有关费用。

22.2 承包方负责自己在施工现场的人员生命财产和机械设备的保险及其有关费用。

第二十三条 合同的生效及终止

23.1 本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

23.2 本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

第二十四条 合同份数

本合同正本一式陆份，发包方执肆份，承包方执贰份，具有同等效力。

第二十五条 其它

25.l 本合同未尽事宜，另行协商解决。

25.2 合同附件一为本合同的组成部分。

发包方： 承包方：

法定代表人： 法定代表人：

委托 代理 人： 委托代理人：

签约日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

【第7篇】人防设备供货和安装分合同

人防设备供货和安装分合同

甲方（发包方）：

法定代表人：

乙方（承包方）：

法定代表人：

上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。

第1条 合同标的

1.1 乙方供给甲方人防设备（详见合同附件一：产品及价格清单），并负责安装调试。

第2条 合同价款

2.1 乙方按本合同约定的标准，以包供货、包税费、包运输、包安装（含安装设计）、包调试及负荷试验、包工包料、包通过验收（包通过甲方及市人防办的验收及其费用）、包工期、包风险、包售后服务等承包方式，按照甲方确认的设计施工图、材料，承包人防设备的供货及安装。本合同的价格为前述内容的包干价格。

2.2 结算方法：供货数量以本合同中确定的为准，实际数量以甲乙双方共同签证为准，按实结算，单价按本合同约定的单价执行。

2.3 乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3％，则甲方可按照超过部分的%在结算金额中扣罚。

第3条 交货时间、地点及安装工期

3.1 乙方应当按甲方订货通知确定的交货时间将产品运送到甲方指定的交货地点。

3.2 乙方应在安装工程开工后天内完成本合同的安装工程并通过合同约定的全部的验收。双方同意按以下第种方式确定安装工程的开工日期：

（1）乙方应于年月日前进场开始工程安装；

（2）乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日前进场开始工程安装。

3.3 安装过程中如遇甲方责任或不可抗力等因素所延误安装工期的，经甲、乙双方签证认可调整，并据此重新确定完工日期。

3.4 本合同甲方指定的交货地点为合同履行地。

第4条 合同总价款及付款方式

4.1 合同总价款：

本合同暂定总价款（含税价）为人民币（大写）（￥元）。

4.2 付款方式：

4.2.1 甲方根据工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。

（1）在本合同签订后，乙方接到甲方的书面订货通知之日起10 个工作日内，甲方向乙方支付该批订货总价款的10％作为定金。

（2）货到现场并经甲方开箱验收合格，且乙方将门扇安装完毕，双方办理确认手续后10个工作日内，甲方向乙方支付该批订货总价款的%。

（3）工程安装完工后 10 日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。甲乙双方办理正式竣工验收及经市人防办验收合格和办理结算手续后10个工作日内付至该批订货结算款的%，同时乙方向甲方提交当地人防设备验收合格证。

（4）余款作为保修金，甲方在保修期满10个工作日内会同甲方指定的物业管理公司组织复检并在办理保修终结手续（甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各类款项和违约金）后无息向乙方结清。

4.2.2 乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。

4.2.3 以上付款，甲方将以转帐支票或电汇的方式支付，若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的，则按开票银行同期贴现利息补息。

4.2.4 每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。乙方须提供中华人民共和国大陆地区合法有效的等额发票，否则甲方有权顺延付款。

第5条 质量标准及验收

5.1 质量要求

乙方保证所提供的产品具备国际、国内安全产品认证书和质量合格证书，并符合甲方认可的设计、施工方案的规定并具备满足整个系统要求的功能。

5.2 验收

5.2.1 产品的供货安装验收必须以甲方认可的产品品牌、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

5.2.2 乙方在甲方要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会甲方，由甲方对照订货通知与有关设计文件对产品的数量、型号规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品检验报告单、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内安全产品认定书和质量保证书等交甲方确认。整机或配件为进口产品的，还应出具产品的生产厂家资料、原产地证明、进口许可文件、海关完税证明、进口关税证明，保证达到甲乙双方确认的设计方案中的功能。进口产品的外文资料乙方须提供经公证处公证的中文翻译资料。

5.2.3 乙方安装完成并整理好竣工验收资料后，通知甲方验收，由甲、乙双方对设备进行调试，调试合格并经甲方签字确认及通过市人防办验收后方为竣工验收合格，同时，乙方应将人防设备的竣工图一式两份及其电子文件向甲方移交。验收过程中的手续办理工作由乙方负责。

5.2.4 如果在验收中产生纠纷，由市技术质量监督部门检验。检验费用由责任方承担。

第6条 保修条款

6.1 本合同设备、系统、工程的保修期为年，自安装工程通过合同约定的全部验收之日起计。保修期内如设备、系统、工程发生故障，乙方必须在接到通知后的小时内派员到场维修，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用（包括更换零部件）；否则，乙方可适当向甲方收取更换的材料、部件的成本费。若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方、物业管理公司可另请人员修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。若对保修责任产生纠纷，由市技术质量监督部门检验，检验费用由责任方承担。

6.2 在保修期内，乙方至少每月1次派员前往设备、系统、工程现场对设备、系统、工程进行维护保养并跟踪了解设备、系统工程的运行情况，建立用户跟踪卡，对设备、系统的运行情况作好跟踪记录。

6.3 保修期届满之日起，设备、系统的保养维护服务内容、费用及支付方式等有关事宜由乙方与甲方或其属下公司、物业管理公司另行签订维护或服务协议。

6.4 保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若设备、系统、工程发生故障，乙方应在接到通知后12小时内赶赴现场维修，属产品质量问题以成本价维修更换。

第7条 双方义务

7.1 甲方义务

7.1.1 甲方须向乙方提供地下室人防施工图。甲方在收到乙方提交的设计、补充设计方案和安装施工方案后五个工作日内完成审核。

7.1.2 向乙方提供工作场所，保证运输道路畅通，同时提供现场施工用水、用电接驳点（水电费由乙方承担）。

7.1.3 按照合同约定向乙方支付合同价款。

7.1.4 甲方须按乙方提供的施工技术交底资料进行施工。人防设备安装的工作吊环由甲方在施工中预埋或委托土建方安装。

7.1.5 甲方委派现场代表监督、检查产品、工程的质量，负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的问题，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。如现场代表变更须及时通知乙方。

7.1.6 如有隐蔽工程，甲方应在收到乙方的隐蔽工程验收申请后1个工作日内组织验收。

7.1.7 在具备验收条件的情况下，甲方应在收到乙方提交的产品、完工验收申请后5个工作日内对产品、工程进行验收。验收合格后及时办理结算。甲方未及时验收的，视为验收合格。

验收合格并不免除乙方对产品、工程可能存在的隐蔽瑕疵所应当承担的责任。

7.2 乙方义务

7.2.1 乙方应向甲方提供中华人民共和国政府认可的安装资质证书。

7.2.2 按约定向甲方提供产品，完成安装并调试合格。

7.2.3 乙方须按甲方的工期要求，提前向甲方提供现场施工有关技术交底资料。包括准确无误的配件预埋图，并配合甲方进行配件预埋。

7.2.4 乙方应委派为现场代表，该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

7.2.5 乙方负责通知甲方及有关单位验收，并负责办理本工程通过有管辖权的人防部门的验收手续。

7.2.6 在人防门工作吊环安装时，乙方负责及时配合甲方施工，如因乙方配合不及时或不当导致不及时施工或预埋不到位，责任由乙方承担。

7.2.7 乙方应提供产品附件及专用操作维修工具各一套。并须对甲方操作人员进行技术培训使其达到技术熟练程度。

7.2.8 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料及器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责。

7.2.9 按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方承担。

7.2.10 如有隐蔽工程，隐蔽前应提前1个工作日通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽；未通知甲方而自行隐蔽无效。

第8条 违约责任

8.1 甲方未按合同约定付款，每逾期一天，甲方按应付而未付款金额的1‰向乙方支付违约金。

8.2 乙方未按期交货的，应承担逾期交货的违约责任，每逾期一天，按逾期交货部分总价款的‰向甲方支付违约金。逾期超过天，甲方有权解除合同，乙方应按该合同暂定总价款的%向甲方支付违约金。

8.3 乙方未按合同约定的品牌、规格、型号、质量等向甲方供货的，乙方应按甲方要求更换直至通过验收。因此造成逾期交货的，乙方应按前款承担违约责任。

8.4 若乙方的安装工程质量未能达到合同约定的标准或进度上不符合甲方要求的，乙方应在甲方指定的期限内整改直至通过验收，因此造成逾期通过验收的，每逾期一天，按合同暂定总价款的‰向甲方支付违约金。否则，甲方有权解除合同，乙方应按合同暂定总价款的%向甲方支付违约金。

8.5 甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序。但乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担违约责任。验收后甲方提出复查的，复查合格时费用由甲方承担；复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

8.6 乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

8.7 甲方依本合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料和甲方交予乙方使用的材料、工具或其他物品。

8.8 乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

第9条 转让条款

未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第10条 合同终止

10.1 因解除而终止

10.1.1 由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按合同约定承担违约责任。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

10.1.2 由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

10.1.3 合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。

10.1.4 合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

10.2 有下列情形之一的，合同权利义务终止：

10.2.1 本合同已按约定履行完毕；

10.2.2 合同经各方协商一致而终止；

10.2.3 本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；

10.2.4 法律法规规定终止的其他情形。

第11条 保密条款

第12条 免责条款

第13条 法律适用

本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的、或与本协议有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的法律的约束。

第14条 争议的解决

第15条 其他

【第8篇】变电所设备安装合同

2023变电所设备安装甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及《煤矿安全规程》等相关法律、法规，结合顺和煤矿西翼1#变电所设备安装、西翼一部强力胶带机安装、西翼二部强力胶带机安装、东翼三联巷翻煤系统安装工程实际情况，经双方协商，签订本协议，共同信守。

一、工程概况

1、工程名称：

(1)顺和煤矿西翼1#变电所设备安装

(2)顺和煤矿西翼一部胶带机安装

(3)顺和煤矿西翼二部胶带机安装

(4)顺和煤矿东翼三联巷翻煤系统安装

2、工程地点：

河南省永城市顺和乡

3、工程简介：

(1)依据顺和煤矿24采区生产布局和西翼1#变电所供电设计，变电所共需安装16台pjg9l-□/6y型高压隔爆型配电开关;2台型隔爆型干式变压器;1台型隔爆型移动变压器;3台kjz-500-1140/660v型低压总馈电;6台kjz-400-1140/660v型低压真空馈电;8台kjz-200-1140/660v型低压真空馈电;2台zbz-10/127型照明综合保护。敷设2趟×120型高压电力电缆，电缆长度为每趟1520m，电源引自井下中央变电所。

(2)西翼一部强力胶带全长1250m，宽1m，强度sp1250;

(3)西翼二部强力胶带全长1800m，宽1m，强度dp1250;

(4)东翼三联巷翻煤系统包括简易翻煤装置1套，40g刮板机1台，隔离开关4台，照明系统及30kg轨道100m。

二、协议适用范围

本协议适用于乙方从事施工的建设场所，即乙方施工区、办公生活区及在建设项目工广内分属乙方的责任区。

三、甲方权利及义务

1、依据有关法律、法规，结合工程施工组织设计及工程承包合同相关条款，对乙方的安全施工活动进行全方位的监督、检查和管理。

2、监督乙方建立、健全安全管理体系、安全施工管理制度、施工现场安全事故应急救援预案，完善安全施工条件，确保安全设施及条件“三同时”。

3、定期和不定期对乙方涉及安全的施工用料质量、施工方案和措施及责任区内的安全设施进行全面检查，对检查发现的安全隐患，要求乙方限期解决，并有文字记录。

4、定期组织召开现场安全办公会议，对乙方在施工过程中发现的安全问题及时督导、解决，并有文字记录。

5、对乙方施工现场存在的重大安全隐患有权责令乙方停工整改，由此造成的工期拖延和经济损失由乙方承担。

6、对乙方施工、生活等临时设施、设备，在检查中发现的安全隐患有权责令乙方整改或停工整顿。

7、积极为乙方施工活动提供必要的安全条件，并在乙方发生安全事故时提供及时的救援支持。

8、有权要求乙方建立健全应急救援体系，落实救援措施。

9、对检查中发现的各类安全隐患，乙方未能按照要求及时整改的，将有权按照国家及公司的相关规定予以经济处罚。

四、乙方的权利及义务

1、乙方作为施工工程的安全责任主体，应具备相应的安全施工资质，有义务贯彻落实国家有关安全法律、法规及甲方安全管理制度，建立健全工程施工安全管理体系，对责任区范围内的安全生产活动进行有效管理。

2、乙方的工程施工主要负责人、项目负责人应依法取得安全资格证书;从业人员必须按有关规定进行岗前培训，经考试合格后，方可上岗作业;专职安全生产管理人员和特殊工种要做到持证上岗。

3、建立、健全安全生产责任制并认真落实;要按照国家规定、规范、施工技术等要求编制、审批施工组织设计和措施，并配备必要的安全施工材料、工器具、设备及人员。

4、在施工条件或工艺变化时及时补充完善安全技术措施;及时编制对危险性较大的分部分项工程及施工现场容易发生重大事故的环节、部位的预防性措施和应急预案。

5、建立、健全安全施工的自我监督检查管理体系，加强自主保安管理。

6、对甲方在检查工程中发现的安全生产方面的问题、隐患要及时整改、解决，不能及时解决处理的，必须限期整改，并有文字记录。

7、乙方的要害场所以及危及他人人身安全的场所应按规定设置醒目的警示牌或制定防护措施，严禁非工作人员进入。

8、加强对所辖范围内的施工用电安全管理。永久变电所以下自备配电设备设施必须符合国家有关安全标准，不符合安全标准的用电设备不得进场。

9、为现场作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装。

10、依法为从业人员参加工伤社会保险，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，足额缴纳保险费用。

11、施工现场的办公、生活区及作业场所的安全防护用具、机械设备、施工工器具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;责任区内的安全防护设施必须符合国家有关安全标准和甲方对施工现场整体安全防护要求。

12、按时参加甲方召开的安全建设平衡会和安全办公会议，对会议确定的有关安全方面的问题及时解决;为甲方进入乙方责任区进行安全检查无条件提供方便。

13、有权对施工现场安全工作向甲方提出意见和建议;有权拒绝执行甲方管理人员违反法律、法规的违章指令，对造成后果的违章指令有检举、上报的权利。

14、发生安全事故后，项目安全第一责任人有义务迅速采取措施进行救援，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失;并在事故发生12小时内报告甲方，不得迟报、瞒报。

15、安全事故善后处理工作由乙方全面负责。

五、违约责任

1、由于乙方责任造成甲方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿甲方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关施工资质等重要材料无效或私自将工程转包、分包，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、乙方有意隐瞒事故或对查出安全隐患不按规定时间整改，每条(次)处罚500～1000元。

4、有以下情形之一者，处罚乙方一人(件)次50～1000元。

(1)发生违章作业或不按规定配备防护用品的;

(2)不按时参加甲方组织的安全办公会议或建设平衡会的;

(3)不依法参加工伤保险的;

(4)不按规定设置醒目安全标志的;

(5)制度不健全或不认真落实安全责任制的;

(6)其它不利于工程安全质量的行为或事件。

5、甲方发生违章指挥或有不正当安全行为者，每人次处罚50～1000元，由此造成的损失由甲方承担。

6、预留乙方工程总造价的1%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身死亡、一级非伤亡事故，工程竣工验收合格后30天以内将该保证金全额退还;若施工过程中发生安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

(1)因乙方责任发生人身死亡事故或一级非伤亡事故，扣除全部安全保证金;

(2)因乙方责任发生人身重伤事故或二级非伤亡事故，扣除50%安全保证金;

(3)因乙方责任而发生的其它各项经济处罚，从安全保证金内扣除。

六、其他

本协议一式四份，正本二份，双方各执一份，具有同等效力，副本二份，分交甲、乙双方安监部门;本协议自签订之日起生效，工程竣工后自行终止。

甲方(签章)：

乙方(签章)：

项目负责人：

项目负责人：

日期：*年*月*日

日期：*年*月*日

【第9篇】机电设备安装工程施工劳务合同

2023机电设备安装工程施工劳务甲方：_________

乙方：_________

经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工程

二、工程地点：慈利县朝阳乡金龙村(距县城50公里)

三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除(含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。

四、工程价款及工程结算：

乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

五、工程工期及进度：

1、根据甲乙双方商定，乙方在_________年_________月_________日前进场施工，_________年_________月_________日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。

2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。

3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。

六、付款方式：

1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。

2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。

3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税，建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。

七、双方责任：

甲方：

1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。

2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。

3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。

乙方：

1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

2、乙方签订合同后，在7天内编制切实可行的施工组织设计(含施工进度计划)，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。

3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程，并承担相关费用。

5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测，确保所有设备检测合格后方能安装，做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。

6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。

7、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

八、质量验收：

1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。

2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。

4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。

5、乙方由于自身原因无法保证质量时，甲方随时有权收回本工程，乙方应无条件服从，并承担甲方一切损失责任。

九、安全管理：

1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。

2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。

3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

十、违约、仲裁：

1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《民法典》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

十一、其他：

1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。 1)设计图纸及招投标文件的技术要求。 2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。 3)设计变更通知等技术文件。

2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。

4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

十二、合同份数：

本合同一式2份，甲、乙双方各持1份。

甲方：_________乙方：_________

法人代表(委托人)：_________法人代表(委托人)：_________

联系电话：_________联系电话：_________

_________年_________月_________日

【第10篇】系统设备安装施工合同

2023系统设备安装施工合同编号：

委托方： (以下称甲方)

承接方： (以下称乙方)

签约地点：

施工地点：

签约时间：_____年_____月_____日

1、合同内容

本合同项所指的项目是：

(系统配件参考“附件一：物料清单”)

2、合同金额

合同总金额为人民币：

合同总价已包括执行本合同内工程全部内容之费用。

3、付款方式

付款

合同签订后两天内，由甲方向乙方支付合同总价的____%，即人民币( )。

设备进度款

当乙方进场并系统布线完毕后，甲方向乙方支付合同总价的____%，即人民币( )。

工程结算付款

本合同项下系统设备安装完成，由甲方人员验收合格之日起后两天内，甲方向乙方支付合同总价的____%，即人民币()。

最终验收付款

经甲方代表正式验收合格之后的____个工作日后，甲方向乙方支付合同总价的____%，即人民币()。

其它事项

4、合同双方责任

甲方责任

按本合同第3条款规定及时向乙方支付合同款。

提供好施工现场的土建、水、电等条件。

安排好货物在工地的仓储设施。

协调各施工单位的关系，避免直接影响乙方施工进度。

工程安装调试完毕后，甲方应在乙方提出验收申请之时起____个工作日内安排验收。

乙方责任

按合同规定负责进行施工设计、供货、安装、测试及完成整个工程。

负责安排对甲方技术人员进行免费培训。

确保所提供的设备材料与质量相符。

向甲方提供及时的售后服务支持。(响应时间为全天24小时)

5、安装及调试

安装及调试责任

乙方根据合同规定对设备的安装、调试负全部责任。

在整个安装调试期内，乙方应按照甲方指定人员的督导及指引进行施工。

6、其它

本合同中一切未尽事宜，由甲、乙双方另行协商处理。

甲方：乙方：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

签约代表：签约代表：

指定联络人员：指定联络人员：

【第11篇】监控设备安装合同书

甲方：_______________

乙方：_______________

依照《中华人民共和国条约法》,遵循同等、自愿、公正和诚信的原则,双方就建设工程施工事项协商同等,订立条约。

一、工程表面：

工程名称：_______________

工程地点：_______________

工程范围：_______________

工程内容：监控系统布线、设备安装及调试

二、工程总价

条约金额：工程在本监控系统工程接纳总价包干的形式,一次包干;超出本监控系统工程范围内的项目若有现实需要增加的,由双方协商定价。

三、产物质量及安装调试要求：

1、乙方须按附表一要求向甲方提供符合国家产物质量尺度的正品设备,不得以任何来由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方赞同,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,及格证,阐明书,相干软件等资料。

2、乙方所提供条约内设备应保证产物表里包装完好无损,若不克不及达到要求,甲方有权要求乙方立刻调换及格产物。由此带来的一切损失由乙方卖力。

在签订条约后,乙方按照甲方要求卖力设备安装、调试,要求做到布局合理,布线范例,便于使用及维护,符合国家有关技术尺度。

四、由甲方提供安装园地及电源。

五、技术尺度及质量保证

(一)布线尺度：乙方监控系统布线施工,严酷遵照国际《民用闭路监控电视系统技术范例》_______________。

(二)乙方所供设备均以消费厂家提供的产物技术资料为技术尺度。

(三)乙方保证项目所供产物均为条约中指定的产物,且包装为原包装。产物出场时提供供货证明,经甲方验收落伍行施工。

(四)乙方对监控布线、设备质保见附件一(工程价格汇总表质保阐明)

六、工程项目建设期限：

条约签定后数日内出场施工,整个施工工期_______________天。_______________年_______________月_______________日开工,_______________年_______________月_______________日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)、乙方须按附表一要求向甲方提供符合国家产物质量尺度的正品设备,不得以任何来由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方赞同,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,及格证,阐明书,相干软件等资料。

七、售后服务：

(一)乙方所提供条约内设备,从验收之日起,全部产物及零配件质保期按规定管理。在质保期内,若有产物质量题目,由乙方卖力免费调换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按本钱费计算。调换的产物必须是新的,且质保期限从当时算起。

(二)凡由产物质量题目引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修关照后,在四小时内响应,二四小时内解决故障,若在二四小时内不克不及排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备尺度的备用产物保证甲方的正常使用。

(三)乙偏向甲方免费培训一-二名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护条约的设施、设备。

八、竣工验收及付款方式：

项目施工安装、调试完毕,由乙方关照甲方组织验收,并提供相干资料。乙方自书面关照之日起,一零天内由于甲方耽搁不验收视为工程验收及格。项目施工安装、调试完毕后,并签注验收结论。自条约签定起五日内支付条约总金额的_______________%($),工程进行到安装监控器时付总金额_______________%($)(此部分资金不计算利息),验收及格后付清余款,逾期不付按零.授权委托书_______________%支付滞纳金。

九、约定事项

(一)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方配合组成工程实施小组。

(二)附件一作为条约要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。

(三)条约如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为条约的附件。

安装公司就可以根据协议内容的要求大胆的进行安装了。这样在出现问题时如果不是监控本身的问题一般应算安装人的责任。安装合同书是除了具有明确安装范围、区域和设备的功能外还具有责任的确定功能。所以实践中安装监控一定要有相关的合同作保障。

甲方：_________________

_______年_______月_____日

乙方：_________________

_______年_______月_____日

【第12篇】工程防护设备安装合同书

项目名称：

委托单位：

检测单位：

签订时间：

甲方(委托单位)：

乙方(检测单位)：

根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关人防工程防护设备质量检测法律法规的规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本人防工程防护设备检测事项协商一致，签订本合同。

工程概况：

项目名称：

项目地址：

第一条 检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目如下：

人防工程防护设备安装质量检测;具体的检测项目、数量见附件。

第二条、甲方职责

1、甲方指派 (电话： )为甲方代表全权负责与乙方的沟通和协作。

2、甲方应提前(预埋件检测至少提前三个工作日、竣工工程防护设备检测至少提前七个工作日)向乙方发出书面工作联系函与乙方商定进场检测时间，负责协调和通知人防工程监管单位项目验收、人防工程监理单位、人防工程防护设备生产安装单位的陪检人员按时到场陪检，至少提前两个工作日向乙方提供与待检设备相关的以下资料和文件，并确保其完整性、真实性和有效性：①待检测的设备清单;②相关人防工程战时平面图及设计说明;③相关人防通风水电战时平面图及其设计说明;④产品图纸(需要复核时提供);⑤产品合格证。

3、在双方商定的现场检测时间前，确保现场已具备检测条件，并负责做好与检测活动有关各方的沟通工作：①待检设备/预埋件已按设计规范和相关标准安装到位;②乙方检测人员可以安全出入检测现场;③其他保证检测工作正常开展的现场环境条件，包括但不限于：安装必要的照明设施、提供现场标高参考点等。

4、为乙方现场检测人员提供必要的工作便利，并授权至少一名现场监理代表甲方全程配合乙方检测人员完成现场检测工作，并签认现场检测记录。

5、保守乙方的商业机密。

6、甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

第三条、乙方职责

1、乙方指派 (电话： )为该项目检测负责人负责与甲方的沟通与协作。

2、按照公正、科学、准确的原则，参照

《人民防空工程防护设备产品质量检测与施工验收标准》(rfj01-20xx);

《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》(rfj04-20xx);

《人民防空工程质量验收与评价标准》(rfj01-20xx);

《人民防空工程施工及验收规范》(gb50134-20xx);

《通风与空调工程施工质量验收规范》(gb50243-20xx)等标准及相关设备的技术图纸等资料，按照合同约定及时组织检测工作。

3、现场检测发现不合格项时应书面告知甲方或设备安装单位，待整改完成后并在接到甲方复检通知后进行复检。

4、甲方有义务向乙方提供项目现场人防检测的相关图纸及资料，否则可以拒绝出具该项目的检测报告，乙方妥善保管甲方提供的各种图纸资料及其他相关文件，保守甲方的商业机密，向甲方提供相应资质文件配合甲方进行工程报监报验工作。

5、在隐蔽工程防护设备现场检测完成后五个工作日内、竣工工程人防设备现场检测完成后十个工作日内出具一式贰份检测报告。有项目需要复检的，待所有检测项目均检测完成后再出具检测报告。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

6、乙方对此工程出具的防护设备安装(隐蔽)质量检测数据结果仅对设备受检时的状态负责，检测报告仅对本次样品及检测条件有效。

第四条、检测费用

1、经双方商定，根据 “人防工程防护设备检测服务项目清单”的检测内容，本次检测费用为：人民币 整(￥ )。在项目检测完成后如果发现实际检测内容和“人防工程防护设备检测服务项目清单”内容不一致，经按有关收费标准核算后，如最终结算总金额与原合同总价比较变动超过1000元时，最终检测费按实际检测的设备型号、数量及原单价进行结算。

2、检测费用支付方式：甲方在合同签订完成后三个工作日内向乙方支付合同总金额30%，在人防设备隐蔽构件检测完成后乙方出具隐蔽构件检测报告前，向乙方支付合同总金额50%，余款在甲方领取设备竣工检测报告前一次性付清。

3、上述款项均通过银行转帐方式支付;乙方在每次收到检测费用后十个工作日内开具 □增值税普通发票/□增值税专用发票 给甲方。

4、需要复检的，乙方只对需复检设备按该设备检测价格的30%收取费用，因复检产生的差旅费用按600元/天收取。

五、违约责任

因一方单方面原因导致本合同不能按照约定履行的，由此产生的责任由违约方负责;导致守约方损失的，按守约方实际损失(最高不超过本合同总价金额)进行赔偿。

六、争议解决

甲方对检测结论有异议的，应在收到检测报告后五个工作日内向乙方提交书面异议材料，并与乙方协调由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用;反之，则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向主管部门申请专家论证解决。

其他未尽事宜，双方友好协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

所签订的补充合同为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方若因保管不善，导致乙方已移交的检测合同或检测报告(移交份数依据双方约定)资料丢失、缺损失效，要求乙方加印、制作相关检测资料的，甲方需向乙方支付资料制作工本费、装订费等费用;合同资料按150元/本收取，检测资料按300元/本收取。

八、合同效力

本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份(由甲方负责上交壹份给广西民防协会备案)，经双方法定代表人(或委托代理人)签字并盖公章后生效，双方履行完本合同约定的权利义务后终止。

甲方：

法定代表人(或委托代理人)签章：

年 月 日

联系方式：

乙方：

法定代表人(或委托代理人)签章：

年 月 日

联系电话：

检测单位银行账户信息：

单位名称：

开户银行：

银行帐号：

【第13篇】设备工程安装施工合同

2023设备工程安装施工发包方(甲方):

承包方(以下简称乙方):某某

甲方因用电需要,向乙方购买配电设备,并由乙方安装调试。为明确甲、乙双方权利义务关系,依据《合同法》等的规定,双方本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则,签定本合同,以资双方共同遵守。

第一条 甲方需求配电设备概况:

1.主要设备:

2.安装设备辅助材料明细:

3.设备安装地点:

4.设备安装范围:

5.乙方负责协助甲方办理用电手续。

第二条 供货安装期限:

1、甲方提供基础设施具备安装条件,施工安装图纸经供电公司审核通过,乙方方可进入施工现场,乙方自进入设备安装现场之日起个工作日内供货并安装调试完毕。

2、 如遇到下列情况,工期相应顺延:

(1)安装基础设施设计变更,致使施工无法继续进行;

(2)人力不可抗拒的自然灾害;

(3)因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。

第三条 设备价款及安装费用支付:

1、工程价款:

2、付款方式:

第四条 所有权保留条款:

2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸,运输、诉讼、以及因诉讼产生的律师费用。

第五条 双方责任、义务:

(一)甲方责任、义务:

1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。

2、甲方向乙方提供道路畅通,临时用电到位和材料临时仓储场所等。并提供安装现场的工程地质和地下管网线路资料,保证数据的真实和准确。

3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作,确保乙方进入安装现场施工后不会发生任何阻工现象,如有阻工或干扰,应立即给与现场处理。否则,因此造成的工期延误或停工损失均由甲方承担。

4、合同签定后,根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支付工程款。

5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维护,在质保期内如因甲方操作不当、超负荷运行、自然灾害或其他人为等原因引起的设备损坏,甲方自行承担维修责任。

6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系,以便及时协调解决安装装中出现的问题。

7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责,并承担其质量保修责任,如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。

8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏,甲方自行承担责任。

(二)乙方责任、义务:

1、自工程移交生产一年内,因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。

2、乙方及时组织人员施工。

3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款,乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收,并行使所有权人的权利。

4、乙方保证对供设备符合国家质量标准,安装规定质量要求。如因设备质量或安装技术不合格,验收中发现返工的,乙方应及时返工,因此增加的费用有乙方承担。

5、如有变更增加费用的,变更前及时取得甲方签证同意,如甲方不签证同意,乙方承担擅自变更责任。

6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全规章制度。

第六条 设备质量及安装验收:

1 、设备和安装技术质量验收依据为:国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。

2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收,并准备好竣工资料,由甲、乙双方进行验收,由甲方签发验收合格证书给乙方,乙方清理工程现场,办理工程移交手续。

3、如验收不合格,由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装,并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

第七条 产品保修、维修、维护约定

1、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。凡属乙方产品质量问题,乙方自接甲方通知 24 小时内要求到位, 及时完成维修业务。

2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训,设备质量出现的问题负责免修复。

第八条 附则:

本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字盖章之时生效。合同附件及补充条款具有同等的法律效力。

甲方(公章):某某

乙方(公章):某某

某年某月某日

【第14篇】人防工程防护设备安装施工合同书

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《民法典》、《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定，遵循平等、公平、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地址：

防护单元 个，防空地下室建筑面积： 平方米，地下 层。

设计单位:

人防工程监理单位：

第二条 承包范围及内容

乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护(防化)设备的施工任务，包括各类防护门、防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给(排)水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套管(短管)及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括：产品加工制作、产品质量检验检测、运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备数(质)量、规格与施工、标准图相一致(详见防护设备工程量清单)，若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化，甲方向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸，工程量增减以批准的变更图纸为准。

第三条 承包方式及工期

本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工，即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责(安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外)。

本防护设备工程从进场施工之日起计算工期，具体工期根据土建工程进度确定。

第四条 质量要求

乙方必须严格按规范、标准、规格及施工图纸加工生产和安装防护(防化)设备，保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。

乙方出售的产品必须是本定点厂生产的通过检测机构检测合格的产品。乙方除提供产品合格证、维护使用说明书外，还必须提供检测机构出具的产品检测合格报告。预埋件安装完毕后必须经检测机构检测，出具检测合格报告并经当地人防主管部门，建设单位、设计、人防工程监理等单位有关人员验收通过后才能隐蔽。产品安装调试完毕后必须经检测机构检测，出具检测合格报告并经当地人防主管部门验收备案通过后才算工程合格。

产品加工生产质量、预埋件安装质量、设备安装质量都必须达到合格以上质量标准。

第五条 合同价款及支付方式

合同价以施工图纸和广西人防标准定额站发布的防护设备信息价为计算依据，按照自治区人防工程防护设备管理有关规定，经甲乙双方平等协商(或经招投标)构成，本防护设备安装工程合同总价为：

佰 拾 万 仟 佰 拾 元整( 元)，其中安装费￥：元，此合同款不包括第三方安装检测费。工程造价以本合同价为准，实际数量若有变动，须有人防部门批准的设计变更图纸才能作结算调整。

合同签订后，乙方送达书面情况报告后5个工作日内，甲方支付合同总价的30%给乙方作为产品或构件的部分进料款。

乙方应在进场安装门框及预埋件的45天前向甲方提出请款申请，甲方收到乙方书面请款申请后5个工作日内支付乙方合同总价的30%给乙方作为门框及预埋件的生产进度款。

乙方应在安装门扇、通风、滤毒等防护(防化)设备的100天前向甲方提出请款申请，甲方收到乙方书面请款申请后5个工作日内支付乙方合同总价的30%给乙方作为相关设备的生产进度款。

防护设备安装工程经检测机构检测合格和人防主管部门对人防工程验收备案通过后的10个工作日内乙方向甲方提出请款申请，甲方收到乙方书面请款申请后5个工作日内支付合同总价的10%给乙方结清本安装工程余款，乙方同时提交防护设备质量保证备案文件资料，一次性开具正式票据给甲方。

第六条 双方责任及义务

(一)甲方责任及义务

签订合同前，甲方应向乙方提供人防工程施工图纸一套，以便乙方编制预算报价，合同签定后，甲方应组织设计、监理、乙方等相关单位人员进行图纸技术交底，向乙方提供人防工程土建施工进度计划，以便乙方结合土建施工进度制定防护设备生产安装计划方案，甲方在5个工作日内完成对乙方安装施工方案的审核。

甲方委派 为防护设备安装工程项目负责人，联系电话：，行使合同中约定的“甲方代表”职责，负责施工期间的施工质量、安全文明、协调管理，负责设备工程的初验、验收和签证等工作，如项目负责人变动须及时书面通知乙方。

甲方须在绑扎地下室底板钢筋的7天前通知乙方将门框及相关预埋件运抵施工现场，并疏通工地运输通道，清理平整堆放设备的场地，协助乙方做好相关准备工作，若因工地不具备进场施工的条件造成工期延误，责任由甲方承担。

防护(防化)设备及各种构件进场时，甲方负责提供塔吊，协助乙方将防护设备及构件吊卸到指定位置，门框及预埋件安装前，甲方应派技术人员提供防空地下室的轴线、标高及标高基准点，安装时，甲方应提供380v、220v两种电源和支撑固定门框所需的钢管或型钢及钢筋，同时调整好工序流程，优先绑扎或焊接防护门洞处的钢筋，乙方派出足够的工程技术人员紧跟土建施工进度，及时进行预埋施工，使防护设备预埋件与土建施工同步进行，确保防化设备预埋件安装质量，若因现场不具备上述施工条件造成误工，责任由甲方承担。

防护设备预埋件安装完成后，须由委托方提前2天通知检测机构检测，检测合格并经建设、设计、监理、人防监察等有关人员验收通过后才能封模隐蔽，若未经检测或验收手续不全就封模、浇灌隐蔽，造成的返工或工程验收不通过，一切后果和责任由甲方承担。

在隐蔽工程符合验收条件的情况下，甲方收到乙方隐蔽验收申请后3个工作日内组织有关单位人员验收。

甲方应按施工图在防空地下室顶板预埋吊装门扇所必须的吊钩，若甲方未安装或安装不符合要求，安装门扇时所需的机械由甲方负责解决。

甲方应在主体封顶前 3个月通知乙方制作门扇，并在封顶前30天负责拆除地下室及通道模板和支撑，清理地下室及通道杂物、垃圾、积水等障碍，保证乙方有足够的施工作业面和运输通道，同时通知乙方提交防护(防化)设备安装施工方案和现场施工需要甲方配合的技术要求，甲方在5个工作日内完成对乙方施工方案的审核，协商安排施工计划，准备工作全部就绪后，通知乙方进场按合同及施工图安装所承包的防护(防化)设备。在安装过程中甲方应安排监理、技术人员、管理人员跟踪监督，安排吊装机械配合乙方构件、设备到位，若因甲方配合不到位，监管不力造成的安装质量问题，甲方应负相关责任。

防护设备安装、调试完成后，须由委托方提前2天通知检测机构检测，出具检测合格报告后才能申请有关部门组织工程验收。

在工程符合验收条件的情况下，甲方应在收到乙方提交的工程验收申请后10个工作日内组织工程验收，通过人防主管部门验收备案后按合同约定办理工程款结算。

在施工过程中因甲方责任造成的停工、返工，其材料、机械、人工等损失均由甲方承担，工期相应顺延。在乙方遵守约定的情况下，甲方须按本合同约定的付款方式按时足额支付乙方工程进度款。

甲方有责任和义务履行《人民防空法》，严格按施工图及有关规定建设人防工程，监督乙方将防护设备保质保量的全部安装就位，督促监理按规定对人防工程履行好监理职责，确保人防工程建设质量及防护功能，若因甲方重视不够，监管不力造成人防工程质量问题，由上级人防主管部门追究相关人员责任，触犯法律的追究刑事责任。

(二)乙方责任和义务

乙方必须是广西区内的国家定点厂，具有相应的生产、安装资质和施工能力，并向甲方出示相关资质证明。

乙方在签订合同前应充分熟悉施工图，发现图纸不能满足规范和施工要求应及时提出。

乙方委派 贺国平 为施工负责人，联系电话 ，负责施工期间的施工质量、安全文明、协调配合和项目管理，参与设备工程的初验、验收和签证等工作，若施工负责人变动须及时书面通知甲方。

合同签订后，乙方有义务跟踪掌握土建工程进度，提醒甲方安装防护设备的时间节点，按合约时间申请工程进度款，告知产品生产进度，以避免误时误工和耽误安装预埋件的最佳时机。

在合同签订后5天内，乙方应向甲方提交门框及预埋件安装施工方案，在门扇等防护设备进场安装前30天，乙方应向甲方提交门扇、滤毒、通风等防护(防化)设备安装施工方案，并提出需要甲方配合的具体技术要求。

乙方收到甲方工程款后应及时加工生产和按时进场安装，因乙方原因不能按时交货安装，一切损失和后果由乙方承担。

乙方安装的产品在出厂前必须是通过本厂质检部门和第三方检测机构检测合格的产品，并向甲方提供检测机构出具的检测合格报告，乙方对产品生产和安装质量负责，检测机构对检测报告负法律责任。

门框及预埋件安装完成后和防护(防化)设备安装调试完毕后，乙方应主动配合检测机构检测。隐蔽工程符合验收条件后，乙方须提前2天通知甲方组织验收。所承包的防护设备安装工程符合验收条件后，乙方应及时通知甲方组织有关单位验收。

乙方在施工过程中应主动配合甲方的施工进度，遵守甲方工地管理规定，服从统一管理，积极做好协调配合工作，按照相关安全法规，做到安全文明施工。承担与乙方有关的防火、防盗、防意外事故等安全责任，若因违反操作规程和有关规定造成的责任事故和损失由乙方自行负责。

在施工过程中因乙方原因造成的停工、返工，其材料、机械、人工等损失均由乙方承担，工期不顺延。

防护设备安装工程验收通过后，乙方应向甲方提供工程竣工备案资料，包括：产品检测合格报告、质量检查记录、变更记录、设备安装调试记录、安装质量检测合格报告、人防主管部门验收记录等资料。提供售后服务保障资料。

建立该项目防护设备安装工程的售后服务保障体系和质保期内的维护保养制度。

第七条 验收依据及标准

本防护设备安装工程以国家人防办颁发的标准图、验收规范为验收标准，以施工图及有关规定为验收依据，经检测机构检测合格后，以属地人防主管部门验收备案合格为准。若产品有不合格，属乙方制作质量责任，乙方负责返工至验收合格为止;若安装不合格，须查明质量责任原因，属乙方安装责任，由乙方负责返工至合格为止，属甲方配合施工责任，由甲方负责返工至合格为止。

第八条 质量保证及售后服务

本防护设备安装工程质量保修期为一年，自属地人防主管部门验收备案之日算起，质保期内乙方负责无偿提供一切正常使用情况下损坏的设备和零(部)件，并进行正常的维护保养，保修到期时，乙方将工程设备档案及维护保养资料移交给甲方，由甲方移交给使用单位，由使用单位负责维护保养。

第九条 违约责任

除不可抗力因素(突发事件、自然灾害)外，甲、乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。

若甲方未按合同约定支付乙方工程款，每逾期一天，按逾期款额的3‰向乙方支付违约金，工期相应顺延，逾期超过20天，乙方有权终止本合同，造成的一切损失由甲方承担。

若乙方自身原因未能按合同约定时间交货安装，每逾期一天，按已交货款的3‰向甲方支付违约金，工期不顺延，逾期超过20天，甲方有权终止本合同，造成的一切损失由乙方承担。

第十条 未经合同双方书面同意，任何一方不得将另一方的权利和义务转让他人，否则，造成的一切损失及后果由转让方承担。

第十一条若合同一方更换名称或由第三方接替，本合同的权利、责任、义务及效力不变，变更方须提前书面通知合同另一方办理变更或移交的相关手续，以便正常履行合同责任和义务，否则，按违约处理，一切损失及后果由变更方负责。

第十二条 合同终止

有下列情形之一，合同双方办完相关手续后本合同终止，因故终止后的合同由乙方原原本本的如数交还自治区人防主管部门统一作废处理：

由于乙方违约且不纠正，造成本合同无法正常履行，甲方有权发出书面通知解除本合同，自通知送达乙方时生效，乙方应按本合同承担违约责任。

由于甲方违约且不纠正，造成本合同无法正常履行，乙方有权发出书面通知解除本合同，自通知送达甲方时生效，甲方应按本合同承担违约责任。

合同一方依据本合同约定行使解除权的。自解除通知送达之日起合同终止，违约方应当向另一方支付违约金和赔偿损失。

合同双方协商一致需要终止本合同的。

违反法律法规需要终止本合同的。

第十三条 免责

因不可预见、不可避免、不可抗力的自然或社会原因，致使本合同无法正常履行时，遭遇一方应立即书面通知合同另一方，由合同双方根据事件影响的程度协商免除或部分免除违约责任。

第十四条 适用法律

《中华人民共和国民法典》、《人民防空法》及相关法律法规均适用于对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决。

第十五条 争议解决方式

合同执行过程中发生争议时，合同双方应本着友好协商的原则尽力协商;协商不成，可向签订地仲裁委员会申请仲裁;仲裁不下，可向签订地人民法院提出诉讼。

第十六条 本合同属专用制式合同，未经自治区人防主管部门批准不得擅自涂改、复制、复印，合同各方应妥善保管，若丢失或毁坏，造成后果自行负责。

第十七条 本合同未尽事宜由甲乙双方协商补充，但必须作为本合同的附件才能与本合同有同等法律效力。

第十八条 本合同一式七份，正本贰份分别交自治区和属地人防主管部门备案，副本伍份，甲方持叁份，乙方持贰份。

第十九条 附件

防空地下室防护设备工程量清单。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

法人代表： 法人代表：

或法人委托代理人： 或法人委托代理人：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

联系人： 联系人：

地址： 地址：

电话： 电话：

日期： 日期： 年 月 日

【第15篇】空调设备采购安装合同书

采购方(以下简称“甲方”)：_______

地址：________________

电话：________________

供货方(以下简称“乙方”)：________

地址：________________

电话：________________

甲乙双方本着公平、互利、诚实信用的原则，经过友好协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律，订立本合同。

一、甲方向乙方购买______，乙方要按照甲方的要求，负责上述全部设备的设计、制作、安装、调试运行，并确保配齐随主机的全部附件及其它配套产品。

二、甲方购买乙方全套机械设备总金额：______________________元整。

三、付款时间及方式：

四、交货时间、地点、方式：

1、交货时间：________________

2、交货地点：________________

3、交货方式：________________

五、验收时间及标准：

1、验收时间：从乙方调试运行后的______天内。

2、验收标准：

(1)全部设备必须是规定的型号、规格。不得使用不达标的伪劣产品。

(2)所有设备的安装要符合该生产设备本身的流程，体现坚固经久耐用、质量第一的原则，质量达标。

六、安全要求：

乙方全面负责设备运输及安装调试全过程中的安全生产，确保安全施工，责任到人。安装调试期间内，如发生人员伤亡等事故，所造成的一切损失或经济赔偿，由乙方全部承担。

七、现场服务：

甲方负责所有设备安装的基础制作及所需各项材料，并给乙方提供，安排乙方现场人员的住宿并提供必要的生活用品和运输车辆。

八、人员培训：

安装调试完成之后，教会设备管理人员与使用人员掌握该设备的基本操作。

九、售后方式：

自设备经双方验收合格之日起，乙方应按有关规定进行保修服务，保修服务期限为______年，保修期内，乙方必须在接到甲方要求维修通知后______天派人到设备现场维修，设备维修所用的材料成本易损件由甲方承担。

十、违约责任：

1、乙方所交产品品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的，甲方不能利用的，乙方要负责包换或维修，并承担修理、调换或退货后支付实际费用，如乙方不能修理或调换，按不能交货处理。

2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的因素不能履行合同时，应及时向对方通报履行或不履行或不能完全履行的理由，经双方协商一致，并取得有关方面的证明，可部分或全部免除违约责任。

3、甲方要确保乙方正常施工安装，无故给乙方造成不能够正常安装，从而影响乙方安装进度，由甲方承担责任。

十一、未尽事宜双方协商解决，合同的变更及修改必须经双方同意，并以书面形式变更。所补充和变更的合同与本合同具有同等效力。

十二、双方如发生争议，应协商解决，协商不成的，任何一方应向______方所在地人民法院提出诉讼。

十三、本合同自双方签字并盖章后生效，双方权利和义务履行完毕后自行终止。

十四、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等的法律效力。

甲方(签字)：________________

签订地点：________________

_________年________月______日

乙方(签字)：________________

签订地点：________________

_________年________月______日